+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Типовой договор изготовления металлоконструкций

Содержание

Типовой договор изготовления металлоконструкций

Типовой договор изготовления металлоконструкций

При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности стороны настоящего договора вправе рассмотреть вопрос о продлении срока действия (пролонга-ции) договора на определенный обоюдным решением период времени (срок) или на неоп-ределенный срок (по выбору сторон договора) на тех же или иных, определенных сторо-нами, условиях.

Только на основании официального юридически значимого договора между клиентом и исполнителем можно требовать строгого исполнения всех обязательств с обеих сторон.

Здесь представлен типовой (стандартный) договор на поставку для предварительного ознакомления. Договор составлен для отгрузки всех видов продукции с нашего склада в адрес заказчика.

Но договором может быть предусмотрена обязанность заказчика предоставлять необходимые для осуществления работы материалы и предметы.

Исполнитель самостоятельно распределяет выполнение работы и выбирает методы их осуществления.

Но договором может быть предусмотрено осуществление работ по методам, указанным заказчиком. Важно! На практике в некоторых случаях для изготовления предмета требуются эскизы или схемы.

В случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки работ, Заказчик направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.

После приемки по количеству, Заказчик проводит контроль качества изготовленной Продукции в течение 10 календарных дней с даты получения Продукции на склад Заказчика.

В течение 3 (Трех) дней после получения от Исполнителя извещения об оказа-нии Работ либо по истечении срока, осмотреть и принять выполненные Работы, а при об-наружении отступления от договора, ухудшающие выполненные Работы, или иных недос-татков при выполнении Работ немедленно заявить об этом Исполнителю.

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе в случае выявления блокировок.

Клиент на основании договора на изготовление металлоконструкций должен произвести своевременную оплату за весь спектр выполненных услуг, а также обеспечить максимально комфортные условия для исполнителя во время доставки готовой продукции, то есть подготовить место для выгрузки и указать удобное время для получения готовых металлоконструкций.

Учредительные договоры, уставы → Письмо на разрешение на изготовление акций (приложение к положению о комиссии по приватизации земли и реорганизации колхоза (совхоза), утв.

Эти статьи и документы могут быть Вам полезны

Официальный договор на изготовление металлоконструкций, образец которого можно посмотреть или скачать на сайте компании ООО «Проектстрой-П» — документ на оказание услуг.

Договор оказания услуг, работ → Заявка на изготовление акций (приложение к положению о комиссии по приватизации земли и реорганизации колхоза (совхоза), утв.

Сотрудничайте исключительно с надежными компаниями и получайте максимальную выгоду от такого сотрудничества. Экономьте без ущерба для качества выпущенной продукции.
Исполнитель приступает к выполнению работ по договору возмездного оказания услуг после зачисления на свой расчетный счет аванса.

Ангар — специальное помещение для стоянки, технического обслуживания и ремонта самолётов, вертолетов и других летательных аппаратов, а также любой другой крупногабаритной техники. Также ангарами называют любое промышленное помещение арочного или шатрового типа.

Ангар представляет собой быстровозводимое здание. В зависимости от используемой технологии ангары могут быть каркасными и арочными (бескаркасными).

Все эти документы полностью соответствуют законодательству Республики Беларусь и приемлемы для использования субъектами хозяйствования на территории РБ.

Продукция по своему качеству должна соответствовать технической документации проекта КМД, СП 53-101-98, ГОСТ 23118-2012 и условиям настоящего договора. 6.2. Исполнитель гарантирует качество изготовленной Продукции в течение двенадцати месяцев с момента выполнения Исполнителем обязанности по изготовлению (подписание товаросопроводительных документов).

За этим в 2012 году последовало открытие своего интернет-магазина, в котором продаются СИЗ и предлагаются услуги их испытания дополнительно. В 2014 году вышел в продажу каталог противопожарного оборудования.
В договор возмездного оказания услуг должны быть обязательно включены перечень услуг, задание и платежный график.

Сопутствующими документами, которые включает в себя договор оказания услуг физическим лицом или юридическим являются акт (сдачи и приема услуг или работ), отчеты исполнителя (в том числе и о расходах), дополнительные соглашения и протоколы (разногласий и их согласования).

Внимание! Представленные ниже документы в полной версии так же, как и другие 1971 документа .

Внимание После надлежащей приёмки Продукции (внешние недостатки) Изготовитель передает Заказчику 2 экземпляра товарной накладной, а также оформленный в соответствие с действующим налоговым законодательством Российской Федерации и бухгалтерским учетом счет-фактуру.

Заказчик подписывает товарную накладную по установленной форме.

Право собственности и риск случайной гибели или порчи Продукции переходят от Исполнителя к Заказчику в момент передачи Продукции представителю Заказчика на складе Изготовителя (на дату подписания Сторонами товарной накладной в момент передачи Продукции на складе Исполнителя).

Накладная и счет-фактура датируются днём передачи Продукции Заказчику на складе Исполнителя. 7.2. Договор подряда на изготовление металлоконструкций по заказу – официальный документ, который составляется непосредственно после получения заказа на определенные работы.

Стоимость изготовления металлоконструкций на основании оформленного договора Договор – документ, который мы заключаем с каждым клиентом.

Соответственно, стоимость по оказанию услуг на изготовление металлоконструкций фиксированная и всегда указана в нашем прайсе, с которым вы можете ознакомиться на сайте компании ООО «Проектстрой-П» или в офисе.

Мы никогда не повышаем стоимость продукции в одностороннем порядке и выполняем заказ на основании фиксированных цен, с которыми уже ознакомлен заказчик.

Перечень объектов, подлежащих строительству (приложение к договору подряда на строительство объектов для садоводческих товариществ) (утв.

Наша компания выполняет и серийные, и одиночные заказы. Для начала сотрудничества необходимо заключить на изготовление металлоконструкций. Он содержит типовые пункты и описывает права и обязанности обеих сторон.

Все эти документы полностью соответствуют законодательству Республики Беларусь и приемлемы для использования субъектами хозяйствования на территории РБ.

Представленные образцы являются типовыми и продойдут для простого урегулирования отношений между сторонами, определения их прав и обязанностей.

Поэтому, если вам надо быстро заключить какой-либо из договоров, просто скачайте представленную форму, внесите в нее свои реквизиты и подпишите. Как юрист я знаю, что от качества заключенного сторонами договора во многом зависит то, как в дальнейшем сложатся отношения контрагентов.

Конструкции, требующие соответствия ГОСТу или техническому регламенту, также находятся в сфере наших возможностей. Наше конструкторское бюро по желанию заказчика способно оптимизировать готовый проект или создать новый по эскизам и описаниям.
Наша компания выполняет и серийные, и одиночные заказы. Для начала сотрудничества необходимо заключить договор на изготовление металлоконструкций.

Он содержит типовые пункты и описывает права и обязанности обеих сторон. Мы давно на отечественном рынке, и ни один договор на изготовление металлоконструкций не был сорван. ООО «Металлоконструкции» — надежные партнеры. Надежные, как сама сталь, с которой мы работаем. Если у вас возник срочный заказ, мы всегда стараемся идти навстречу клиенту, добиваясь самых оптимальных сроков выполнения.

В процессе эксплуатации силовые кабели подвергаются воздействию неблагоприятных для них климатических и механических условий. Вследствие воздействия внешних факторов параметры кабеля изменяются, что может привести к выходу из строя как самой лини электропередачи, так и всей системы в целом.

В частности исполнитель на основании договора обязан соблюдать сроки изготовления продукция, гарантировать качество, указать условия доставки, погрузки, оплаты и т.д.

Стоимость работ по Договору составляет _________ (_____________________ тысяч) рублей 00 коп, включая НДС – ________ (______________________ тысяч) рублей 00 коп.

Команда Договор-Юрист.Ру предлагает вашему вниманию набор актуальных юридических документов и договоров для работы с физическими и юридическими лицами.

Но договором может быть предусмотрена обязанность заказчика предоставлять необходимые для осуществления работы материалы и предметы.

Исполнитель самостоятельно распределяет выполнение работы и выбирает методы их осуществления.

Но договором может быть предусмотрено осуществление работ по методам, указанным заказчиком. Важно! На практике в некоторых случаях для изготовления предмета требуются эскизы или схемы.

Источник: http://dubrava48.ru/menedzhment/3633-tipovoy-dogovor-izgotovleniya-metallokonstrukciy.html

Договор подряда по монтажу изделий

Типовой договор изготовления металлоконструкций

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин , паспорт (серия, номер, выдан) , проживающий по адресу , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1.

Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке.

1.2. Изделия будут доставлены и установлены по адресу: .

1.3. Изделия поставляются в соответствии с утвержденным Заказчиком индивидуальным проектом – Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора), калькуляцией – перечень работ и услуг (Приложении №2 настоящего Договора).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п.1 настоящего Договора, не позднее рабочих дней после частичной или полной оплаты. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства.

2.1.2. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие.

2.1.3. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки.

2.1.4. Безвозмездно исправить выявленные Заказчиком в процессе приемки и указанные в Акте приемки недостатки в течение календарных дней.

2.1.5. В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. В одностороннем порядке изменить срок выполнения обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком условий п.3 настоящего Договора (Стоимость работ и порядок расчетов).

2.2.2.

Приостановить работы, немедленно известить об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, либо угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо влияющих на финансовый результат работ. Составить об этом Акт соответствующего содержания и при этом могут меняться сроки выполнения работ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Оплатить стоимость настоящего Договора в соответствии с. п.3.

2.3.2. Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.

2.3.3. Присутствовать и принять Изделия при доставке, подписав соответствующий Акт о доставке, а также обеспечить сохранность Изделий до начала и во время проведения Работ.

Если по каким-то причинам Заказчик сам не может присутствовать и принять Изделия при доставке, в таком случае от лица Заказчика должен присутствовать Представитель, действующий на основании доверенности – доверенное лицо.

2.3.4. Подписывать промежуточные Акты при необходимости, в том числе составленные согласно п.2.2.2.

2.3.5. В день окончания монтажа принять выполненные Исполнителем работы, подписав Акт приемки, при наличии недоделок либо мотивированных претензий к качеству указать их в Акте.

2.3.6. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора (т.е. оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг).

2.4.2. Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении и составляет рублей (без НДС).

3.2. При подписании настоящего Договора Заказчик производит оплату (предоплату) Договора в размере рублей.

3.3. Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.4. Установка Изделий осуществляется при поступлении % денежных средств от стоимости Договора на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.5. Стоимость настоящего Договора может измениться в процессе исполнения Договора в связи с изменением перечня комплектующих, работ и услуг, о чем составляется Акт или Дополнительное соглашение сторонами.

3.6. Заказчик гарантирует оплату, связанных с выполнением условий настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за дней.

4.2. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки. Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта (технического задания), и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.

4.3. Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия. Повторная доставка назначается Исполнителем и оплачивается дополнительно до доставки.

4.4. Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику. Заказчик несет все риски и потери или повреждения Изделий с момента их поставки в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.

4.5. Дата и время выполнения работ по Договору доводятся до Заказчика по указанным реквизитам для связи не менее чем за дней.

4.6. Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт.

4.7. Правила приемки Изделий и проведения работ указаны в Приложении №3 настоящего Договора.

5. ОВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель обязан Заказчику уплатить неустойку (пеню) в размере % стоимости Договора за каждый день просрочки.

5.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями (Приложение №4 Договора).

5.4. В случае монтажа Изделий не силами Исполнителя, последний не несет ответственности за качество установки, за хранение эксплуатационных характеристик Изделий. Гарантия на монтажные работы в данном случае не предоставляется.

5.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

5.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1.

Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение принятых на себя Сторонами обязательств явилось следствием природных явлений, иных действий внешних объективных факторов и прочих установленных обстоятельств непреодолимой силы, за которые поименованные выше стороны не отвечают и фактически предотвратить неблагоприятное воздействие таковых они не имеют возможности.

6.2. При наступлении указанных в п.6.1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону, с приложением соответствующих свидетельств.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и считается исполненным после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, а также документов на доставку Изделий и проведения всех взаиморасчетов.

7.2. Все устные или письменные договоренности о порядке производства работ, перечня работ, их сроков, порядка оплаты достигнутые сторонами до заключения Договора, оформляется исключительно в письменной форме, обязательным указанием сроков, размеров и иных характеристик работ и условий, в виде приложений к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.

7.3. При гарантийном обслуживании гарантия не действительна в случае:

  • если Изделия были установлены не специалистами Исполнителя;
  • если неисправности Изделий вызваны механическими повреждениями, разборкой и другим посторонним вмешательством в конструкцию Изделия, эксплуатацией с нарушениями требований инструкции.

7.4. Гарантия по настоящему Договору ограничена следующими сроками со дня выполнения работ или поставки Изделий: Гарантия на Изделия составляет месяцев, Комплектующие – месяцев, Работы – месяцев.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7.6.

К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

  • Индивидуальный проект Изделия – Техническое задание (при подписании Договора);
  • Приложение №1 к Договору на Изделия, комплектующие, выполнение работ и доставку (при подписании Договора);
  • Акт приема выполненных работ и другие Акты (в процессе исполнения Договора);
  • Дополнительное соглашение об изменении условий Договора, в случае его оформления;
  • Правила приемки Изделий и подготовки к монтажу.

7.7. Все уведомления по настоящему Договору производится по реквизитам, указанным в Договоре.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке, а при не достижении Сторонами соглашения по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с подсудностью, установленной действующим процессуальным законодательством.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Заказчик

  • Адрес регистрации:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • Паспорт серия, номер:
  • Кем выдан:
  • Когда выдан:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9

Договор изготовления и монтажа металлоконструкций

Типовой договор изготовления металлоконструкций

Вход Регистрация. Список сообщений Новая тема. Ссылка на сообщение. Всё просто, заходите на сайт zakupki. Стандартный договор подряда с предметом “изготовление и монтаж металлоконструкций” со ссылкой на приложения в виде смет, проектов, чертежей и пр.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • >>> Договор Подряда На Монтаж Металлоконструкций
  • Договор на изготовление и монтаж металлоизделий
  • Типовой Договор изготовление металлоконструкций

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Изготовление киоска

>>> Договор Подряда На Монтаж Металлоконструкций

Вход Регистрация. Список сообщений Новая тема. Ссылка на сообщение. Всё просто, заходите на сайт zakupki.

Стандартный договор подряда с предметом “изготовление и монтаж металлоконструкций” со ссылкой на приложения в виде смет, проектов, чертежей и пр. Предмет договора 1.

По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика, оказать следующие работы: 1. Работу Исполнитель выполняет из материалов Заказчика, на своем оборудова-нии и своими инструментами.

Заказчик предоставляет Исполнителю необходимые материалы. Заказчик обязуется оплатить результат выполненных работ в определенный до-говором срок. Работ считаются выполненными после подписания акта приема-сдачи работ.

Права и обязанности сторон 2. Исполнитель обязуется: 2. Выполнить работы в установленные сроки с надлежащим качеством. Исполнитель вправе требовать оплаты за выполненные работы. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему до-говору при условии полного возмещения убытков Заказчику.

Передать результат работ Заказчику. Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоя-тельствах, которые создают невозможность завершения Работ в срок.

Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ Исполнитель допустил отступление от условий дого-вора, ухудшившее качество Работ, в течение 3 Трех дней. Заказчик обязуется: 2.

Оплатить выполненные работы по цене договора в порядке, установленном разделом 3 настоящего договора.

В течение 3 Трех дней после получения от Исполнителя извещения об оказа-нии Работ либо по истечении срока, осмотреть и принять выполненные Работы, а при об-наружении отступления от договора, ухудшающие выполненные Работы, или иных недос-татков при выполнении Работ немедленно заявить об этом Исполнителю.

Во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. Цена договора и порядок расчетов 3.

Оплата за выполненные Работы осуществляется Заказчиком путем перечисле-ния денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре или любыми другими способами, не запрещенными действующим законодательством. Варианты приведены в конце договора. Ответственность сторон 4.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федераций.

При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности стороны настоящего договора вправе рассмотреть вопрос о продлении срока действия пролонга-ции договора на определенный обоюдным решением период времени срок или на неоп-ределенный срок по выбору сторон договора на тех же или иных, определенных сторо-нами, условиях.

Форс – мажор 5 1. Стороны не несут ответственности, в случае невыполнения ими обязательств, предусмотренных настоящим договором, в силу форс-мажорных обстоятельств, то есть обязательств, возникших помимо воли и желания сторон, которых они не могли предви-деть, и избежать.

Форс – мажорными обстоятельствами являются: землетрясения, навод-нения, ураганы, пожары и другие стихийные бедствия, техногенные катастрофы, эпидемии военные действия, чрезвычайные положения, а также повлиявшие на исполнение обяза-тельств сторон по настоящему договору решения, принимаемые органами государствен-ной власти и местного самоуправления.

Сторона, которой форс-мажорные обстоятельства препятствуют исполнению обязательства, обязана известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок.

Срок выполнения обязательств по настоящему договору увеличивается на то время, в течение которого обстоятельства непреодолимой силы препятствовали исполне-нию этих обязательств.

Если форс-мажорные обстоятельства препятствуют исполнению обязательства в течение тридцати последовательных дней, то настоящий договор, может быть, расторгнут любой из сторон с обязательным уведомлением другой стороны за десять дней.

Порядок разрешения споров 6. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему догово-ру или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат разрешению судом в установленном законодательством порядке. Срок действия договора 7.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и дей-ствует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Порядок изменение и дополнения договора 8. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. Прочие условия 9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-ческую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Вариант 1. Вариант 2. Вариант 3. Список сообщений. Извините, только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения на этом форуме. Кликните для того, чтобы войти. страница.

Договор на изготовление и монтаж металлоизделий

Превышение Подрядчиком стоимости работ, не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются последним за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

Список работников для проведения Монтажных работ согласуется Подрядчиком путем направления письменного уведомления Субподрядчика о привлечении работников для обеспечения надлежащего исполнения Монтажных работ с указанием фамилии, имени, отчества, приложением копий паспортов.

Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком. Если, по независящим от сторон причинам, работы по договору приостановлены, и Объект строительства законсервирован, Заказчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные им до момента работы.

Подрядчик обязуется обеспечить беспрепятственный доступ к месту работников, участвующих в проведении Монтажных работ согласно Списку, предварительно согласованному сторонами в соответствии с п.

на изготовление, поставку и монтаж металлоконструкций г. быть использована Подрядчиком для выполнения настоящего договора. В случае, если.

Поиск образцов. Образец договора подряда из материалов заказчика. Предмет договора. Работы выполняются из материала и оборудования далее именуемые – материал Заказчика. Подрядчик обязуется проводить работы в соответствии с требованиями действующего законодательства. Обязанности подрядчика. Подрядчик обязуется:.

Внешний вид фасадов ограничивается только фантазией архитекторов, дизайнеров, заказчика Многообразие материалов для облицовки, представленных на рынке — композитные панели, терракотовые панели, керамогранит, натуральный камень, дерево, стекло, позволяет сделать фасад здания надежным и неповторимым. Для Архитекторов Выгодные условия сотрудничества. Для Заказчиков Предложим оптимальное решение, разработаем проект, смонтируем, дадим гарантии. Изготовитель обязуется изготовить из своего материала, а Заказчик обязуется оплатить и принять на условиях, предусмотренных настоящим договором металлоконструкции, согласно, прилагаемых чертежей KM или КМД далее по тексту Продукция по объему, наименованию, цене, которые указаны в Приложениях к настоящему договору. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

Скачать все автоматизированные шаблоны с программами автоматического составления документов.

Право на получение дошкольного образования имеет каждый ребенок. Потому ответственность любого начальствующего гораздо выше, чем простого работника. Прием на работу граждан киргизии в 2018 году пошаговая инструкция.

Если же за год человек оплатил, кроме негосударственного пенсионного обеспечения, лечение, добровольное пенсионное страхование, свое обучение, обучение брата (сестры) и (или) дополнительные пенсионные взносы, добровольное страхование жизни, он должен самостоятельно решить, какие расходы и в какой сумме будут включены в состав социального налогового вычета.

Квитанция об уплате госпошлины может быть представлена вами по собственной инициативе.

Можно ли летать по России с долгами у приставов. Льготы на проезд пенсионеров в Москве характеризуются тем, что в любом общественном транспорте приобретать билет не. Существование у контрагента реальной материальной и технической возможности для выполнения обязательств по контракту.

Если он поменял фамилию или имя, получил образование более высокого уровня и пр. Форма договора аренды транспортного средства с экипажем является письменной независимо от срока аренды. Рано или поздно, но оплатить их придется. Аноним, речь явно идет о судебном приказе.

Стандартный договор подряда с предметом “изготовление и монтаж металлоконструкций” со ссылкой на приложения в виде смет.

Наишите туда, ездить не обязательно. Я не знаю, что им нужно предоставить, расчет выполнен правильно.

Нормы нынешнего российского законодательства по обеспечению равноправия женщин и мужчин близки к европейским стандартам и не предлагают какой-либо дискриминации по признакам пола.

В том случае, когда имущественный вычет был получен не в максимально возможном положенном объеме, есть возможность обратиться за ним повторно, чтобы получить остаток.

Сейчас государство не делает отчисления в пенсионный фонд и именно поэтому все средства берутся с фонда, который вносились регулярные взносы. На законодательном уровне предусмотрена возможность возврата денежных средств за коммунальные услуги, при условии их неиспользования в течение определенного периода, например, когда человек живет в другом месте, а квитанции приходят.

Еще несколько полезных советов. Автомобили – это товар дорогой и социально статусный, автомобилеоброт в стране огромный.

Данные нового кредитора нужно указать в том числе для того, чтобы у должника была возможность заявить свои возражения против требований нового кредитора.

Наши эксперты в кратчайшие сроки найдут пути выхода из сложной ситуации. Заказать проект в спецорганизации. Сумма: От 45 тыс. Ряд лиц имеет право получать не один, а два вида социальных выплат.

Ваш запрос о разъяснении процедуры продления срока предоставления временного убежища на территории Российской Федерации рассмотрен.

При совместной собственности имущество может быть оформлено на одного из совладельцев, но, по закону, остальные собственники имеют такое же право на владение и распоряжение имуществом, как и титульный собственник.

Что делать, если права просрочены, как их поменять. Для этого следует предварительно написать заявление на возврат водительских прав. Закон не устанавливает какой-либо определенной формы для акта сверки.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Болтовое соединение. Оборудование: Металлоконструкции

Источник: https://bearnecessitykorea.com/zemelnoe-pravo/dogovor-izgotovleniya-i-montazha-metallokonstruktsiy.php

Договор подряда по изготовлению строительных конструкций и сооружений – Договор строительства, строительного подряда

Типовой договор изготовления металлоконструкций

«____»_________________20___ г.

Индивидуальный предприниматель ______________________________________________, зарегистрированный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей Федеральной налоговой службы  под номером _____________________ и ____________________________________________________________________________________

(наименование  предприятия – юридического лица, или Ф.И.О.- физич. лица)

именуемое  в дальнейшем  «ЗАКАЗЧИК», с другой  стороны, заключили настоящий договор  о следующем:

1. Предмет  договора

1.1. Заказчик  поручает,  а Подрядчик берет на себя  обязательства по изготовлению строительных  конструкций  и сооружений: выполненных  в соответствии с  техническим  описанием,  планами, эскизами и конструктивными особенностями, указанными   в Приложении.

1.2. Работы  выполняются  из материалов Заказчика в соответствии  с  накладной Подрядчика.

1.3. Срок  исполнения  заказа с «_____»______________20____г по «_____»_______________20___г

1.4. Подрядчик обязуется  сдать работу  по акту  выполненных работ подписанному сторонами.

2. Стоимость  работ и порядок  расчетов

2.1. Общая стоимость выполняемых работ (с учетом материалов по накладной)  устанавливается в рублях, и составляет: _____________________________________________________________________________

2.2. До начала работ Заказчик производит предоплату Подрядчику для закупки материалов в размере  ______________________________________________________________________

2.3. При доставке материалов, Заказчик оплачивает их стоимость, в соответствии с накладной, за минусом предоплаты, что составляет _________________________

____________________________________________________________________________

2.4. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в день их окончания, что составляет:____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2.5. В случае невыполнения п.2.4. настоящего Договора Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере ___% за каждый просроченный день от суммы невыплаченного платежа

2.6. В случае нарушения обязательства п. 1.3. настоящего договора Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере ___% от стоимости работ за каждый просроченный день.

2.7. В случае отказа от заказа или просрочки платежа Заказчиком более чем на один месяц, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. При этом Заказчику возвращается сумма предоплаты после реализации готового изделия с учетом пени по пп.2.5 настоящего договора.

3.Обязанности и ответственность сторон

3.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора  в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

4. Гарантийные обязательства

4.1. На строение  дается гарантия сроком  6 месяцев.

4.2. Гарантия распространяется на:

  • Целостность конструкции,
  • Протекание кровли.

4.3. Гарантия не распространяется на столбчатые фундаменты, временные кровли (выполненные из рубероида и т.п.).

4.4. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента завершения работ по данному договору.

4.5. Гарантийные обязательства не распространяются на строительные материалы, приобретаемые заказчиком самостоятельно.

4.6. Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, вследствие неправильной эксплуатации строения Заказчиком

4.7. Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, нанесенный третьими лицами.

4.8. Гарантийные обязательства утрачивают силу, если Заказчик, в течение действия гарантийного срока изменяет конструкцию сооружения.

4.9. Гарантийные обязательства имеют силу при наличии у Заказчика экземпляра данного договора.

5. Заключительные положения

5.1. Договор вступает в силу с моменты его подписания сторонами и действует до полного и надлежащего его исполнения сторонами.

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Заказчика, второй у Подрядчика.

5.3. Адреса и подписи сторон:

ПОДРЯДЧИК:                                                                        ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК                                                                     ЗАКАЗЧИК

 ______________(_____________________)               ______________(_____________________)

         мп                                               Ф.И.О.                                                   мп                                              Ф.И.О.

«____»_____________ 20___ г.                        «____»________________ 20___ г.

Приложение № ___

к договору № ________

от ____________20___г.

                     _______________________________

                     ________________________________

                        ________________________________

                        _________________________________

[attention type=yellow]
[attention type=red]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=yellow]
[attention type=red]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=yellow]
[attention type=red]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=yellow]
[attention type=red]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=yellow]
[attention type=red]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=yellow]
[attention type=red]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=yellow]
[attention type=red]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=yellow]
[attention type=red]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=yellow]
[attention type=red]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=yellow]
[attention type=red]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=yellow]
[attention type=red]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=yellow]
[attention type=red]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=yellow]
[attention type=red]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=yellow]
[attention type=red]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=yellow]
[attention type=red]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=yellow]
[attention type=red]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=yellow]
[attention type=red]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=yellow]
[attention type=red]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=yellow]
[attention type=red]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=yellow]
[attention type=red]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]

         Заказчик:                                                                                              Подрядчик:

Приложение № ___

к договору № ________

от ____________20___г.

Эскиз (если не типовой проект):

                                             Подписи сторон:

Заказчик:                                                                                              Подрядчик:

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.