+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Образец договора по обработке древесины

Содержание

Образец договора на обработку древесины

Образец договора по обработке древесины

Нельзя употреблять крашеную древесину, прессовано-импрегнированную, либо пластик, содержащий хлор, например, ПХВ. Они выделяют много вредных газов.

договора по типам

2.1.2.

Заказчик обязуется принять оказанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором. 2.1.3. Заказчик не вправе привлекать для оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, иных лиц. 2.2. Права «Заказчика»: 2.2.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем.

2.2.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата услуг отказаться от договора, приостановив работу Исполнителя, если во время оказания услуг станет очевидным, что они не выполняются ненадлежащим образом и с нарушением действующего законодательства РФ. 2.3.

Заказчик, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение дней со дня их обнаружения.

4.4. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненного задания или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

5. НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ

5.1.

Важно При отсутствии замечаний подписать предъявленный Подрядчиком акт выполненных работ после его получения и оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора или представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания акта.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возврата стоимости не выполненных на момент отказа от настоящего Договора работ.

Подрядчик удерживает часть стоимости работ пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

Договор на обработку древесины образец

Право собственности на древесину у Покупателя возникает после надлежащего выполнения обязательств, указанных в п. 3.2. настоящего договора. Выполнение Покупателем обязательств подтверждается выписками со счета Продавца о поступлении денежных средств в счет оплаты древесины.

1.10. Покупатель в течение [значение] дней со дня заключения настоящего договора обязан своими силами и за свой счет вывезти приобретенную древесину с места ее нахождения, при условии внесения полной оплаты согласно раздела 3 настоящего договора.

1.11.
Передача древесины Покупателю осуществляется на основании настоящего договора, без акта приема-передачи.

2. Обязанности сторон договора

2.1. Продавец обязан:

2.1.1. Передать Покупателю древесину в количестве, в порядке и в сроки, определенные в договоре.

2.1.2.
Принять произведенную Покупателем оплату.

2.2.

Договор на обработку древесины

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик: ГПКК «Красноярское управление лесами» Юридический адрес: 2 Б ИНН// р/с в «Енисейский объединенный банк», Красноярский филиал, г.

Красноярск к/сч E-mail: *****@***RU Заместитель директора Исполнитель: КПП Юридический адрес: Красноярский край, Казачинский район, с. Вороковка, ул. Советская, 29 Б.

Контактные телефоны 8 (391 Расчетный счет №, В Восточно-Сибирском филиале Росбанк» г.

Красноярск, К/счет Директор АКТ приема – передачи оказанных услуг « » г. Государственное предприятие Красноярского края «Красноярское управление лесами» , действующего на основании доверенности от 01.01.2001г.

№ 000, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Общество с ограниченной ответственностью Хариной Елены Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 1.

Договор на обработку древесины огнезащитным средством

Прочие условия. 8.1. Договор может быть изменен или дополнен соглашением сторон, подписанным в двухстороннем порядке, которые составляют его неотъемлемую часть.8.2.

Во всех случаях, обстоятельствах и ситуациях, связанных с реализацией настоящего договора, но им прямо не предусмотренных, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.8.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 9. Срок действия договора. 9.1.

Договор вступает в действие с момента его подписания обеими сторонами.9.2. Договор действует до (дата) 200 г.9.3. Действие договора может быть прекращено так же соглашением сторон. 10.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик: Подрядчик: Наименование: _________________ Наименование: ____________________ Юридический адрес: ____________ Юридический адрес: _______________ ОГРН __________________________ ОГРН _____________________________ ИНН ___________________________ ИНН ______________________________ КПП ___________________________ КПП ______________________________ Р/с ___________________________ Р/с ______________________________ в _____________________________ в ________________________________ К/с ___________________________ К/с ______________________________ БИК ___________________________ БИК ______________________________ ОКПО __________________________ ОКПО _____________________________ От имени Заказчика От имени Подрядчика ____________________ (__________) ___________________ (_________) М.П. М.П.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.
В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и сдачи работ Заказчик вправе потребовать уплату штрафа (пени) в размере ____ % от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ___ % от не оплаченный в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4.

Предмет договора 1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по: — сушке пиломатериалов (в дальнейшем — «материал»).

Перечень услуг и иные условия определяются в Заказе по форме указанной в приложение №2 к настоящему Договору; — изготовление погонажных (или иных изделий) из материала Заказчика.

Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об указанных обстоятельствах, в разумный срок их не устранит, Подрядчик вправе отказаться от настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков. 3.2.

Заказчик обязан: 3.2.1. Предоставить сырье в полном объеме, необходимом для выполнения Подрядчиком заданий.

3.2.2.

Оплачивать выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 3.3. Подрядчик вправе: 3.3.1.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все работы, и частью цены, выплаченной за выполненные работы.

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ

3.1. Работы по настоящему Договору будут выполняться в соответствии с утвержденной Сторонами сметой и на основании технической документации, полученными Подрядчиком от Заказчика.

3.2.

Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

3.2.1. Дата начала выполнения работ: ______________________________;

3.2.2. Дата окончания выполнения работ: ___________________________.

3.3. Приемка работ по заготовке древесины осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

3.4.

Договор подряда N ____ на заготовку древесины _____________ «___»__________ ____ г.

______________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующ___ на основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующ___ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданию Заказчика работы по заготовке древесины, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2.

Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику, часть цены за фактический объем работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между выплаченной суммой и суммой, определенной за выполнение всего задания.

8.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

8.5.

Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ или настоящим договором.

8.6. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки Заказчиком работы Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы.

8.7.

Бесплатная консультация, звоните прямо сейчас:

Источник: http://nasledstva-centr.ru/obrazets-dogovora-na-obrabotku-drevesiny/

Образец договора оказания услуг по распиловке круглого леса 2018 – Админ – право

Образец договора по обработке древесины

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями гл. 39 ГК РФ.

Договор оказания услуг по распиловке круглого леса (пиловочника)

[ место заключения договора ][ число, месяц, год ][ Полное наименование юридического лица ], в лице [ должность, Ф. И. О.

], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и [ полное наименование юридического лица ], в лице [ должность, Ф. И. О.

], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по распиловке леса-пиловочника ([ наименование породы ]) в объеме [ значение ] куб. м, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

1.2. Распиловка леса в соответствии с условиями настоящего договора осуществляется из сырья [ Исполнителя/Заказчика ].

Выход готовой продукции (пиломатериала) должен составлять не менее [ значение ] % от объема сырья.

1.3. Услуги по распиловке леса оказываются силами Исполнителя и на его территории.

Исполнитель гарантирует надлежащую подготовку своих сотрудников для организации и проведения распиловки леса.

1.4. По соглашению Сторон услуги должны быть оказаны в срок с [ число, месяц, год ] по [ число, месяц, год ].

1.5. В стоимость услуг по распиловке леса включается распиловка, переработка, сортировка и складирование лесопродукции.

Услуги по транспортированию сырья и пиломатериалов, их хранению, сушке оплачиваются Заказчиком отдельно согласно расценкам Исполнителя.

1.6. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами Акта оказанных услуг (Приложение N 1).

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость услуг по распиловке 1 куб. м леса составляет [ значение ] руб.

Цена договора в соответствие с условиями настоящего договора составляет [ сумма цифрами и прописью ] руб.

Цена включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется в два этапа:

— аванс в размере [ значение ] % — в день подписания настоящего договора;

— окончательный расчет производится в течение [ значение ] рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг.

2.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется путем [ вписать нужное, например, внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя ].

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель вправе:

3.1.1. Получать от Заказчика любую информацию и документы, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему договору.

3.1.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

3.2.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием услуг.

3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Организовать и обеспечить оказание услуг, предусмотренных настоящим договором.

3.3.2. Оказать услуги надлежащего качества, с использованием современных технологий и методов распиловки.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. Оплатить стоимость оказываемых услуг в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.

3.4.2. Оказывать содействие сотрудникам Исполнителя в исполнении настоящего договора.

3.4.3. Принять оказанные надлежащим образом услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение сроков оказания услуг, установленных п. 1.4. настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере [ значение ] % от стоимости услуг.

4.3. За нарушение сроков оплаты услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере [ значение ] % от суммы долга за каждый день просрочки.

5. Изменение и расторжение договора

5.1. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

Все изменения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных соглашений.

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в случаях:

— взаимного соглашения Сторон;

— невыполнения обязательств одной из сторон с применением мер ответственности, предусмотренных действующим гражданским законодательством РФ;

— неоплаты Заказчиком услуг в размерах и в сроки, предусмотренные настоящим договором;

— по заявлению Заказчика, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов по исполнению данного договора.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

6.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор будет рассматриваться в судебном порядке.

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее гражданское законодательство Российской Федерации.

6.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

6.5. Неотъемлемой частью настоящего договора является:

Договор на оказание услуг по распиловке круглого леса

1. Предмет договора

1.1. «Исполнитель» принимает на себя предоставление услуг по распиловке круглого леса.

2. Обязанности сторон

2.1. «Заказчик» предоставляет «Исполнителю» информацию необходимую для оказания услуг.

2.2. «Исполнитель» производит распиловку лесоматериалов.

3. Порядок расчета

3.1. За выполнение работ по распиловке, расчет с «Исполнителем» производится исходя из расчета ______ рублей за 1м3 круглого леса.

4. Имущественная ответственность

4.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств «Исполнитель» не несет ответственность перед «Заказчиком» за несвоевременность распиловки, за количество груза, поврежденного при этих обстоятельствах, на что сторонами составляется двухсторонний акт.

4.2. «Исполнитель» в период накопления лесоматериала принимает его на хранение актом, составленным в присутствии представителя «Заказчика» при сортировке и маркировке своего лесоматериала.

4.3. «Исполнитель» несет ответственность перед «Заказчиком» за сохранность маркированного груза на период складирования и своевременность проведения распиловочных и погрузочных работ.

4.4. В случае отсутствия представителя «Заказчика», «Исполнитель» принимает лесоматериал на хранение в единицах измерения удобных «Исполнителю».

5. Дополнительные условия

5.1.Условия договора могут быть изменены по согласованию сторон, оформленных дополнительным соглашением или протоколом согласования.

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами в установленные сроки.

5.3. Срок действия договора с 09 января 2007 года по 31 декабря 2007 года.

Договор оказания услуг
образец (типовая форма)

Источник: https://ucdialog.ru/dogovor-okazanie-uslug-po-raspiloe/

Договор оказания услуг 2018 года: образец бланка договора на возмездные услуги с физическими и юридическими лицами для бесплатного скачивания в Word, PDF | КУБ

Договор оказания услуг – это документ, на основании которого одна сторона (исполнитель) обязуется выполнить определенные работы  в установленные сроки, а вторя сторона (заказчик) – внести за них оговоренную плату. Предметом такого договора выступают нематериальные услуги, то есть работы: бухгалтерские, транспортные, риэлтерские, юридические, консультативные, охранные, курьерские и т. д. 

К договору на оказание возмездных (платных) услуг могут прилагаться смета, спецификация работ и другие дополнительные документы. Приемка работ по договору осуществляется путем составления и подписания  акта приемки-сдачи выполненных работ.

Как заполнять договор оказания услуг?

 В договор оказания услуг вносятся следующие обязательные сведения:

  • Дата и город заключения договора.
  • Данные заказчика и исполнителя: ФИО, паспортные данные, адреса проживания. Юридические лица указывают свои реквизиты, а также, кто и на каком основании действует от их лица.
  • Предмет договора с указанием услуг, которые обязан оказать исполнитель, их сроков и стоимости (или ссылки на приложения, где указана данная информация).
  • Права и обязанности заказчика и исполнителя
  • Информацию о стоимости работ и порядке осуществления расчетов между заказчиком и исполнителем.
  • Информацию о порядке, в котором будет осуществляться приемка услуг.
  • Информацию об ответственности сторон.
  • Информацию о разрешении споров между заказчиком и исполнителем.
  • Информацию о порядке заключения и расторжения, сроках действия договора.
  • Прочие важные сведения по сути договора.
  • Реквизиты и подписи (печати) сторон.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других
документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Образец бланка договора на оказание услуг 2018 года

Предлагаем бесплатно скачать образец бланка договора оказания услуг между физическими  юридическими лицами, действующий в 2018 году:

  • Бланк договора на оказание услуг 2018 года в Word.
  • Бланк договора на оказание услуг 2018 года в PDF.

Сервис КУБ позволяет заполнять договора на платные услуги и другие документы в автоматическом режиме. Оцените удобство использования системы, зарегистрировавшись на сайте.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

узнайте больше про куб сейчас

Автоматизация
выставления счета

Автозаполнение реквизитов покупателя по ИНН

Автопроверка правильности реквизитов банка по БИКу

Правильно настроенные формулы, в том числе по расчету НДС и Итого счета

Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета

Выгоды

Подготовка счета за 20 секунд

Отсутствие ошибок в счетах

Меньше времени на выставление счетов, и больше на бизнес

Увеличение скорости оплаты счетов

Автоматизация
отправки счета

Автоматическое прикрепление вашего логотипа в счет

Автоматическое прикрепление скана вашей подписи в счет

Автоматическое прикрепление в счет скана печати вашей компании

Отправка счета на e-mail покупателя

Выгоды

Отправка счета в 2 клика

Красивые и профессиональные счета

Можно выставлять счета с компьютера, планшета, смартфона

Не нужно распечатывать счет, ставить подпись, печать и сканировать перед отправкой

почему куб удобнее

Удобное выставление счетов онлайн

Моментальная отправка счетов на e-mail вашему покупателю

Контроль задолженности по каждому покупателю

Управленческая отчетность

Упорядоченное хранение всех ваших документов

Скидка 20% на бухгалтерское обслуживание от вашего бухгалтера

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Нужна помощь по заполнению документов или консультация?

Получите помощь экспертов бухгалтеров по подготовке документов

(2 , 4,00

Источник: https://adm-prav.online/obrazec-dogovora-okazanija-uslug-po-raspilovke-kruglogo-lesa-2018.html

Образец договора на заготовку и вывозку древесины

Образец договора по обработке древесины

Утвердить «Положение о подрядных работах на заготовке древесины в арендуемых участках лесного фонда на территории Хабаровского края» согласно приложению 1.

По окончании очистки происходит сдача делянок «Заказчику» с подписанием актов приемки-сдачи делянок. 3.8. «Подрядчик» самостоятельно определяет способы выполнения Работы. 3.9.

В случаях, когда Работы выполнены «Подрядчиком» с отступлениями от договора подряда ухудшившими результат Работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат Работы по назначению, «Заказчик» вправе устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на «Подрядчика». 3.10.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки «Заказчиком» несет «Подрядчик».
Согласовывать Заказчику образцы РИМ, приложенные к очередной Заявке в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения их от Заказчика. В случае не согласования образцов РИМ, направлять их Заказчику на доработку. 3.1.3.

В случае подтверждения готовности выполнить очередную Заявку Заказчика направить ему очередной Заказ к Договору в двух экземплярах, выставить счет на оказание услуг на сумму указанную в Заказе в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента оформления Заказа.

Образец договора на заготовку и перевозку древесины

Законодательство РФ также предусматривает и ответственность за ненадлежащее исполнение работ, создающее препятствие к их сдаче и приводящее к нарушению законодательства.

Государственное предприятие Красноярского края «Красноярское управление лесами» , действующего на основании доверенности от 01.01.2001г.

№ 000, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Общество с ограниченной ответственностью Хариной Елены Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 1.

На ремонт и реконструкцию жилого дома – 3 5 кбм деловой древесины один раз в 10 лет На ремонт и реконструкцию иных зданий и сооружений, за исключением жилых домов – 3 0 кбм деловой древесины один раз в 15 лет На отопление – 15 кбм дровяной древесины ежегодно На иные собственные нужды – 5 кбм деловой древесины один раз в 3 года В соответствии с указанным законом заготовка гражданами древесины для собственных нужд — это деятельность граждан, не являющаяся предпринимательской, и связана с рубкой лесных насаждений, их трелевкой, частичной переработкой и вывозом из леса древесины для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд.

Утвердить форму Типового договора подряда на выполнение работ (оказание услуг) в арендуемых участках леса согласно приложению 2.

Бланк-образец.ру содержит обширную базу образцов и бланков различных документов. Сайт обновляется еженедельно. Любой документ может быть закачен на персональное устройство и использован в некоммерческих целях. При копировании информации на внешние ресурсы — прямая и индексируемая гиперссылка обязательна.

Договора, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор и требовать от Заказчика оплаты выполненных работ, а также возмещения убытков, связанных с расторжением настоящего Договора по этому основанию. Представить Подрядчику необходимую техническую документацию в течение ____ дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

Выявлено 46 правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами с неисправностями или условиями, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.Всем водителям вручены требования на устранение выявленных неисправностей.

Так, за невыполнение законного требования сотрудника полиции в дежурную часть ОМВД России по Удорскому району был доставлен за не проведение предрейсового медицинского осмотра 1 водитель лесовоза, оштрафовано на сумму 30 тыс. рублей 1 юридическое лицо.

Мероприятие «Лесовоз» продлится на территории Республики Коми до 12 апреля 2013 года.
Заказ — порядок и условия оказания Рекламных услуг.

Сигнальный экземпляр РИМ — образец РИМ либо его копия (включая все вносимые в него последующие изменения) подлежащий хранению в соответствии с Федеральным законом «О рекламе» от 13.03.2006 38-ФЗ.

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 8.5.

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 4.2.2.

Данное положение вводится на территории Хабаровского края в целях упорядочения лесопользования на арендуемых участках лесного фонда, более полного освоения установленного по ним ежегодного отпуска древесины, упорядочения учета заготовленной лесопродукции и ее реализации, увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Настоящее руководство по эксплуатации.Покупаем пиломатериалы обрезные твердых пород древесины дуб обычный, красный дуб, ясень свежепиленые свежая. скачать. Работодатель обязан обеспечить штатному работнику соответствующие. Например, нет необходимости скрупулезно перечислять права и обязанности, если они закреплены.

На тутошнем форуме лежит образец договора по распиловке древесины и, кроме всего прочего, также сколько.ОАО “Zero” стоимости пиломатериалов, которые последний должен был предоставить по договору по окончании работ по обработке древесины.

Заказчик иска не признал, поскольку материалы были переданы подрядчику, но уничтожены при пожаре.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик:Подрядчик: Наименование: Наименование: Юридический адрес: Юридический адрес: ОГРН ОГРН ИНН ИНН КПП КПП Р/с Р/с в в К/с К/с БИК БИК ОКПО ОКПО От имени ЗаказчикаОт имени Подрядчика ( ) ( ) М.П.М.П.

Договор подряда на заготовку древесины с физическим лицом

Образец договора по распиловке древесины. Сейчас Вы можете много где узнать про Образец договора на оказания услуг по распиловке древесины рб, но столь огромное количество уникальных фактов. Нормы о риске случайной гибели применяются только в том случае, если порча и повреждение имущества произошли не по вине одной из сторон по договору.

Поэтому если вы обратились в лесничество, а в нем нет участков под заготовку для населения на этот год, есть два варианта действий: либо ждать очереди, чтобы приобрести древесину для собственных нужд в следующем, либо обращаться в любое другое лесничество на территории Кемеровской области, где вы сможете её выписать.

— Примерно половина всей древесины, что готовят граждане для собственных нужд – дровяная, для целей отопления. В нашей области 167 сельских поселений, где проживает около 300 тысяч жителей, то есть проблема снабжения дровами актуальна для десятой части населения.

В районах с интенсивной угледобычей жителям проще отапливать свои жилища углем, а, к примеру, на севере области традиционно для обогрева используются дрова.

В случае нарушения «Подрядчиком» Правил заготовки древесины, утвержденные Приказом МПР России от 16.07.2007 года № 184, «Заказчик» имеет право приостановить работы до устранения нарушений. 3.6.

За неисправимые нарушения «Заказчик» выплачивает штраф согласно пунктам ответственности за нарушения ООО «___» по до говору аренды лесного участка №___ года по участковому лесничеству. (Приложение № 1 к договору подряда). 3.7. «Подрядчик» до 01 июня 2012 года оставляет залог от оплаты в размере 20 руб.

с 1 м3 для осуществления доочистки заготовленных делянок. В случае неочистки до 01 июня 2012 года залог переходит в собственность Заказчика.

Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Рекламных услуг в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Конкретный вид и перечень рекламных услуг определяется Сторонами в Заказах (Приложение 2).

Обязательства по договору, обязана возместить. Необходим договор на оказание услуг по переработке распиловке древесины между ИП и ФЛ.Установка для поперечной распиловки образцов древесины, содержащая неподвижную платформу, электродвигатель и пильный диск, при этом на платформе. Выход пиломатериала из круглого леса по сортам и в зависимости от диаметра бревен.

Подрядчика сразу по окончании работ с составлением акта, подписываемого уполномоченными представителями сторон и заверяемого печатями. При приемке работ Заказчик руководствуется условиями договора, Правилами отпуска древесины на корню и Указаниями по освидетельствованию мест рубок подсочки насаждений и заготовки второстепенных лесных материалов.

Образец договора на оказания услуг по распиловке древесины рбскачать с файлообменника 1образец договора на оказания услуг по образеец древесины рбесли.

Пензенский сервачок образец договора по оказанию услуг по распиловке древесины, образец.

Итак, ООО “Тринс” обратилось в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с иском к АО “Третий круг” о взыскании задолженности по оплате выполненных согласно договору подряда работ по обработке древесины.

Вороковка, ул. Советская, 29 Б. Контактные телефоны 8 (391 Расчетный счет №, В Восточно-Сибирском филиале Росбанк» г. Красноярск, К/счет Директор АКТ приема – передачи оказанных услуг « » г.
Образец договор распиловки круглого леса.

Скачать договор распиловки круглого леса файл загруженрейтинг у меня возникла! Договор распиловки круглого леса блог им. Договор подряда заключается на изготовление или переработку Договор на распиловку круглого леса.

Вы сюда попали, чтобы скачать торрент договор на оказания услуг по распиловке.

Договор на заготовку и вывозку древесины с физ лицом образец

Государственное предприятие Красноярского края «Красноярское управление лесами» , действующего на основании доверенности от 01.01.2001г.

№ 000, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Общество с ограниченной ответственностью Хариной Елены Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 1. Выполнить работу по заготовке древесины своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 2.1.2.

Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным. 4.1.3. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы. 4.1.4.

В любое время до окончания действия настоящего договора отказаться от его исполнения, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 4.2. Заказчик обязан: 4.2.1.

Информация, касающаяся РИМ (вид, вес, формат, количество РИМ, условия оказания услуги и т.д.), утверждается Сторонами в Заказах на основании Заявок (Приложение 1). 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Исполнитель обязуется: 3.1.1.

Арендатор — физическое или юридическое лицо, которому предоставлено право долгосрочного пользования лесным фондом, именуемый в дальнейшем «Заказчик», имеет право помимо собственной лесозаготовительной деятельности привлекать по договору подряда других физических или юридических лиц, именуемых в дальнейшем «Подрядчик», со средствами производства или без них для выполнения комплекса или отдельных видов лесозаготовительных работ.

Источник: https://poznavaymir.ru/licenzii/3722-obrazec-dogovora-na-zagotovku-i-vyvozku-drevesiny.html

Договор подряда на заготовку древесины образец

Образец договора по обработке древесины

Договор подряда на заготовку древесины

г. [ место заключения договора ] [ число, месяц, год ] [ Полное наименование заказчика ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

[ полное наименование подрядчика ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить заготовку древесины на участке [ координаты лесного участка ], предоставленного Заказчику для этих целей по договору аренды [ реквизиты договора ], а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика, его силами и средствами.

1.3. Заготовка древесины осуществляется в соответствии с Правилами заготовки древесины, с лесным планом [ наименование субъекта РФ ], лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), а также проектом освоения лесов и лесной декларацией.

1.4. Приемка заготовленной, стрелеванной, сортированной и уложенной в штабеля древесины осуществляется Заказчиком ежемесячно — каждое последнее число месяца, о чем Стороны составляют акт сдачи-приемки заготовленной древесины.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ по заготовке древесины — не позднее [ число, месяц, год ]. Окончание работ — [ число, месяц, год ].

2.2. Заготовка древесины по истечении указанного срока, а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования лесным участком не допускается.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по заготовке древесины в штабеля составляет [ сумма цифрами ] рублей за 1 куб. м. Оплата производится в течение трех дней с момента подписания акта сдачи-приемки заготовленной древесины.

3.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере [ вписать нужное ] рублей под заготовку древесины, которые входят в стоимость работ по настоящему договору.

3.3. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение [ значение ] дней после подписания Сторонами акта выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.

4.1.3. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

4.1.4. В любое время до окончания действия настоящего договора отказаться от его исполнения, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2.2. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. В целях заготовки древесины осуществлять строительство лесных дорог, лесных складов, других строений и сооружений.

4.3.2. Привлекать к исполнению своих обязательств субподрядчиков.

4.3.3. Удерживать заготовленную древесину до исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать заготовленную древесину Заказчику в состоянии, позволяющем ее нормальное использование.

5. Ответственность сторон

5.1. Подрядчик несет ответственность за:

— недостатки выполненной работы, которые делают заготовленную древесину непригодной для использования;

— последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком;

— нарушение конечного срока работы;

— убытки, причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета [ значение ] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

6.2. Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем деловых переговоров.

Читайте так же:  Как объединить кредиты в разных банках в один

7.2. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [ местонахождение арбитражного суда ].

7.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [ значение ] дней с даты получения претензии.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном действующим гражданским законодательством РФ.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик [ вписать нужное ]

Подрядчик [ вписать нужное ]

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Купить документ Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Примерная форма договора подряда на заготовку древесины

Разработана: Компания «Гарант», февраль 2018 г.

Приложение N 3. Образец договора подряда на выполнение работ по заготовке древесины для собственных нужд

к постановлению Главы Томского

района (Главы Администрации)

от 27 марта 2008 г. N 80

Образец договора подряда N______
на выполнение работ по заготовке древесины для собственных нужд

________________________ «_____»____________2008 г.

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (-ая) от собственного имени, с одной стороны и

действующего на основании _______________________________________________,

именуем____ в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. «Стороны» заключили настоящий договор в целях рационального использования лесных ресурсов и оказания услуг по заготовке древесины для собственных нужд, выделенных «Заказчику» на основании договора купли-продажи от «____»200_____года N_________

в объеме _________________(_______________________________) куб. м. древесины

по хозяйству _________________________________________________ на территории

_______________________________________________ лесхоза (далее «Лесхоз») для

2. «Заказчик» передает «Исполнителю» подлинник документа, подтверждающего право «Заказчика» на заготовку древесины (договор купли — продажи древесины для собственных нужд).

3. «Исполнитель» осуществляет заготовку, погрузку-разгрузку, вывозку древесины, переработку древесины на пиломатериал, поставку «Заказчику» пиломатериала, (далее — «Мероприятия»).

4. «Исполнитель» в установленном порядке с участием «Заказчика» сдает отработанную лесоделяну уполномоченному надзорному органу.

5. «Исполнитель» согласовывает с «Заказчиком» ассортимент, количество и качество поставляемого пиломатериала.

6. «Исполнитель» из ________(______) куб. м.__________________ леса на корню предоставляет

«Заказчику» пиломатериал в объеме не менее _______________(__________) куб. м.

7. «Исполнитель» доставляет пиломатериал в объеме, указанном в пункте 7.1. настоящего договора по адресу _______________, при этом «Заказчик» гарантирует оплату за доставку в размере ____________________________(_____________________________) рублей.

8. «Исполнитель» обязуется:

— не допускать при выполнении подрядных работ нарушений технологии лесосечных работ, лесного законодательства при исполнении обязательств по настоящему договору.

— осуществлять «Мероприятия» и выполнение обязательств по настоящему договору самостоятельно, с привлечением необходимого оборудования и персонала, не допуская к работам иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

— выполнить «Мероприятия», предусмотренные настоящим договором.

9. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания «Сторонами» и действует до полного исполнения «Сторонами» принятых на себя обязательств.

11. По взаимному согласию «Сторон» в настоящий Договор могут вноситься изменения либо дополнения, которые оформляются письменным соглашением «Сторон». Изменения либо дополнения к настоящему Договору имеют обязательную силу для подписавших «Сторон».

12. «Стороны» обязаны в письменном виде информировать друг друга в течении трех дней об изменении своего местонахождения, юридического адреса, банковских реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и: своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору

13. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон».

14. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.