+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор подряда на выполнение земляных работ

Содержание

Договор подряда на земляные работы – образец

Договор подряда на выполнение земляных работ

Внимание! Представленный текст является образцом договора подряда на земляные работы. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда.

При возведении любого здания и сооружения необходима серьезная подготовка, при которой важных, затратным и трудоемким этапом являются земляные работы, в состав которых входит разработка грунта, его перемещение, укладка и уплотнение. При этом различают открытые земляные работы, подводные и подземные.

Земляные работы обычно включают в себя:

  • разработка грунта, устройство котлованов, траншей для прокладки сетей;
  • вывоз и утилизация грунта;
  • устройство оснований (щебень, песок);
  • прокладка подземных коммуникаций;
  • дренажные работы;
  • устройство шпунтового ограждения и свайного поля;
  • перевозка и доставка грунта, песка, щебня, бетона и асфальта;
  • вертикальная планировка.

Выполнение данных действий предполагает высокопрофессиональный и ответственный подход к их организации, неукоснительного соблюдения всего комплекса требований СНиП.

На данном этапе строительства заказчику очень важно выбрать правильного подрядчика, имеющего необходимый опыт и материально техническую базу, ведь от того как будет выполнен первый этап строительства – земляные работы – зависят и все последующие.

Договор подряда на земляные работы – это соглашение, по условиям которого одна сторона (подрядчик) должна выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенные земляные работы и сдать их результат заказчику, который, свою очередь, обязан принять этот результат и произвести оплату.

Гражданский кодекс РФ определяет данный договор подряда как возмездный, консенсуальный и взаимный.

Предметом сделки выступает результат выполненной работы, им может быть создание новой вещи или изменение уже существующей.

Если по условиям соглашения подряда не предусмотрено личное выполнение земляных работ подрядчиком, то он вправе привлекать третьих лиц (субподрядчиков). В таком случае ответственность за сроки и качество выполненной работы будет нести генеральный подрядчик.

Существенные условия договора подряда на земляные работы

Существенными условиями договора подряда выступают предмет, срок и цена.

Предмет

В договоре подряда обязательно необходимо указать перечень и объем земляных работ, которые должен выполнить подрядчик, с использованием какой техники и разрешительной документации.

Срок

В договоре подряда необходимо предусмотреть начальный и финальный срок выполнения задания подрядчиком, так же возможно распределение выполнения земельных работ по этапам, путем составления графика.

Цена

Стоимость сделки обычно определяется путем составления сметы: приблизительной или твердой. Твердая смета составляется тогда, когда известны все исходные данные, внесения изменений в твердую смету не допускаются. Приблизительную смету составляют тогда, когда заранее нельзя определить точное количество и объем работ.

Структура и содержание типового договора подряда на земляные работы.

  1. Дата и место заключения соглашения.
  2. Наименование сторон.
  3. Предмет договора подряда.
  4. Срок действия договора. Настоящий договор подряда вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения заказчиком и подрядчиком своих обязательств.

  5. Права и обязанности сторон.
  6. Сроки выполнения работы.
  7. Стоимость работ и порядок расчетов. Цена соглашения определена в смете. Необходимо указать сроки и способ перечисления денежных средств подрядчику.
  8. Порядок сдачи-приемки.

    В данном пункте можно указать срок принятия результата выполненных подрядчиком действий, если же такой срок не будет указан, то заказчик обязуется принять результат работы сразу же после сообщения подрядчиком о его готовности.

    Стороны подписывают акт сдачи-приемки, который свидетельствует о надлежащем выполнении сторонами своих обязательств.

  9. Гарантия качества. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания акта сдачи-приемки, подрядчик отвечает за качество произведенных им земляных работ на протяжении всего гарантийного срока.

  10. Ответственность сторон.
  11. Основания и порядок расторжения договора.
  12. Разрешение споров. Все возникающие споры и разногласия между участниками соглашения разрешаются путем переговоров либо в судебном порядке, установленном действующим законодательством РФ.
  13. Форс-мажор.

  14. Прочие условия.
  15. Список приложений.
  16. Адреса и реквизиты сторон.
  17. Подписи сторон.

Подробнее о Договорах подряда смотрите на страницах:

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_podryada/na_zemlyanye_raboty/

Договор подряда на земельные работы образец | Юридический советник

Договор подряда на выполнение земляных работ

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Договор подряда на земельные работы образец». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется предоставить в срок до 201 __ г. необходимую проектную и сметную документацию, технические условия, предоставить Подрядчику оборудование, инструменты, материалы.

Выполнить работы по настоящему договору своими силами и средствами в соответствии с требованиями техники безопасности и законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды.

Представить Заказчику копии документации (сертификаты, технические паспорта) на оборудование, указанное в п. 1.3 настоящего договора, не позднее чем за ________ до начала производства работ, выполняемых с использованием этого оборудования.

Страховые взносы с вознаграждений подрядчикам

Например, задание по созданию проекта будет относиться к такой категории договоров. Работы по возведению зданий и сооружений также выполняются по соглашению о подряде.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем допущенных недостатков и сроков их устранения за счет Подрядчика. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1. Кроме того, законодательством предусмотрены специальные нормы, которые содержатся в различных подзаконных актах Правительства.

Договор подряда (выполнения работ) — образец (типовая форма)

В течение _____ рабочих дней до указанного в настоящем Договоре срока выполнения Работ проинформировать Заказчика о готовности результата Работ.

Если заказчик услуг кадастрового инженера недоволен тем, как выполняется требуемая работа, они имеет право обратиться в суд.

Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

На предоставленном участке «Подрядчик» обязан возвести производственных зданий кв. м, жилой площади кв. м, общей сметной стоимостью млн. руб. 1.3. «Подрядчик» должен приступить к строительным работам на участке не позднее « » 201 г. и закончить строительство « » 201 г., при этом строительство по годам производится в следующем порядке: в 201 г. — , в 201 г.

Строительный подряд – распространенная разновидность гражданских сделок. Чтобы сделка имела юридическую силу и была действительной в части письменного договора – проследите за указанием обязательных пунктов, отсутствии ошибок и ложной информации. Образец строительного подряда в word-версии можно скачать бесплатно на сайте.

Уплата Заказчиком Подрядчику цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

В течение дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 1.4 настоящего договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

Договор подряда. Договор подряда — это договор о выполнении работы за определенное вознаграждение.Под понятием «работа» можно понимать все, что угодно: строительство здания, пошив одежды и т.д. Договор подряда является консенсуальным, взаимным и возмездным. Сторонами договора подряда выступают подрядчик и заказчик.

В таком соглашении должны быть указаны условия, при которых стороны несут определенную ответственность за несоблюдение условий.

Предмет договора подряда на земляные работы Независимо от вида работ все эти действия требуют профессионального и ответственного подхода к организации и строгого соблюдения комплекса требований СНиП. От того, как будут выполненные земляные работы, будет в дальнейшем зависеть всё строительство.

Срок выполнения работ с «___» _________ 201 __ г. по «___» _________ 201 __ г. Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнить работы досрочно.

Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.3.5.2.2. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.3.6.

Срок выполнения работ с «___» _________ 201 __ г. по «___» _________ 201 __ г. Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнить работы досрочно.

Образец договора подряда по выполнение работ по монтажу, пуско-наладочным работам, обучению персонала и гарантийное обслуживание систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа, заключаемый между юридическими лицами.

от “___” ______________ 200 __ г

Поэтому бытового подряда на ремонт дома сегодня широко используется для оформления отношений заказчика и подрядчика при ремонте домов вторичного фонда и при проведении ремонтных в новых зданиях.

Образец договора подряда на производство ремонтно-строительных работ офисных помещений (оплата работ производится после подписания акта приема-передачи работ), заключаемый между юридическими лицами.

Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.3.5.2.2. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.3.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

Заказчик гарантирует, что Объект, предоставляемый им для выполнения Работ, принадлежит ему на праве ______________________________, что подтверждается ___________________________________.

Договор на выполнение земляных работ образец

Осмотреть и принять с участием Подрядчика результат выполненных Работ в сроки и порядке, предусмотренных настоящим Договором.

Не позднее «___»_________ ___ г. передать Заказчику результат работ, указанных в п. 1.2.1 и 1.2.2 настоящего договора, по Акту выполненных вскрышных работ (Приложение N ___).

Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника.

Обеспечить пожарно-сторожевую охрану объекта и нести ответственность за сохранность механизмов и другого имущества «Исполнителя». 8. Разрешение споров Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут решаться путем переговоров между сторонами.

Договор подряда на выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка

В договоре подряда может быть указан срок принятия результата работы, если же такой срок не будет указан, то заказчик обязуется принять результат работы сразу же после сообщения подрядчиком о его готовности. Цена договора может быть выражена в приблизительной или твердой смете.

Устранить недостатки в документации, допущенные по вине Подрядчика, в случае их обнаружения уполномоченным органом.

Закон дает разрешение на то, чтобы заявитель обратился в орган кадастрового учета с соответствующим заявлением. К нему для подтверждения необходимо приложить документы с новыми данными.

Возражения Заказчика по объему и качеству выполненных Работ должны быть обоснованными. При этом Стороны обязаны немедленно согласовать условия устранения данной претензии.

Выемка вскрышных пород (далее — «Вскрыша», «Вскрышные работы») в соответствии со Спецификацией, в которой определена последовательность выполнения работ и их стоимость (Приложение N ___).

Земельный участок расположен в г. Москве вблизи офисного здания Заказчика, под автостоянкой (далее – Земельный участок). Местоположение границ Земельного участка предварительно утверждается Заказчиком.

Приложение 5 К административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам и юридическим лицам о выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ.

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № на право производства земляных работ г. Сыктывкар « » 201 г.

Образец договора подряда по производству конструкций и выполнение работ (пластиковые окна), заключаемый между юридическим и физическим лицом.

По окончании Работ Подрядчик направляет Заказчику Акт приемки выполненных работ для подписания в 2 (двух) экземплярах. Если Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ не подписывает Акт и не направляет мотивированное возражение, то выполненные Работы считаются принятыми.

Алгоритм оформления строительного подряда:

  1. Поискбригады, компании или конкретного лица для заключения образца договора. Выборзависит от того, какие конкретно работы требуются, кто выступает заказчиком, икакой бюджет рассчитан для подряда.
  2. Обсуждениеусловий сделки. К примеру, в подряде предусматривается, что материалы,оборудование и вспомогательные инструменты предоставляются подрядчиком. Можнопрописать, что все перечисленное передает заказчик, либо полностью, либочастично.
  3. Оформлениесоглашения.
  4. Подписаниеобразцов заполненного договора строительного подряда.
  5. Исполнениевсех работ в соответствии с договором.
  6. Окончаниеработ, составление и подписание акта выполненных работ.
  7. Окончательныйрасчет по договору (если он определен по факту полного исполнения подряда).

Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика.

Образец договора подряда на устройство фундамента для индивидуального жилого дома, заключаемый между юридическими лицами.

Восстановление (рекультивация) земельного участка в соответствии со Спецификацией (Приложение N ___), Проектом по рекультивации земельного участка (Приложение N ___) и положениями Приказа Минприроды РФ N 525, Роскомзема N 67 от 22.12.

1995 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Источник: https://ma-wheels.ru/deloproizvodstvo/1016-dogovor-podryada-na-zemelnye-raboty-obrazec.html

Об утверждении типовой формы Договора подряда предусматривающего ответственность за выполнение работ по восстановлению покрытий и зеленой зоны после проведения земляных работ, от 20 июля 2009 года №421

Договор подряда на выполнение земляных работ

В целях урегулирования правоотношений при производстве восстановительных работ после ремонта и прокладки подземных инженерных коммуникаций и обеспечения квалифицированного контроля за восстановлением покрытий:

1. Утвердить типовую форму “Договора подряда”, предусматривающую ответственность за выдачу разрешений на производство земляных работ, сроки и качество их восстановления, финансирование восстановительных работ (трехсторонний договор).

2. Определить “Координатором” в трехстороннем Договоре подряда Муниципальное учреждение “Управление коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика” (Ю.Х. Белимготов).

3. Обязать МУ “УКХиБ-СЗ” с 15 июля 2009 года выдачу разрешений на производство земляных работ осуществлять только при наличии подписанного в установленном порядке трехстороннего Договора, указанного в пункте 1 настоящего Распоряжения.

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на первого заместителя главы местной администрации г. Нальчика В.И. Сорокина.

Глава администрации

З.А.ХАГАСОВ

Договор подряда

                              ДОГОВОР ПОДРЯДА

  г. Нальчик                                 “____” _____________ 2009 г.

__________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице ________________________________,

действующего  на  основании Устава с одной стороны, МУ “УКХ и Б-СЗ” местной

администрации  г.  Нальчика,  именуемое  в дальнейшем “Координатор”, в лице

начальника  Белимготова  Юрия Хусеновича, действующего на основании Устава,

со второй стороны, и, “______________”, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”,

в лице директора _____________, действующего на основании Устава, с третьей

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1.  Заказчик  получает у Координатора разрешение на строительство или

ремонт  инженерных коммуникаций и сооружений и по окончании передает объект

с указанием объемов, подлежащих восстановлению.

    1.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Координатором  обязуется  поручить

Подрядчику, Подрядчик обязуется принять на себя обязательство по выполнению

работ  по  восстановлению  покрытий  и  зеленой  зоны после строительства и

ремонта  инженерных коммуникаций и сооружений, а Заказчик обязуется принять

результат работы и оплатить его.

    1.3.  Объем  и  стоимость  работ,  подлежащих  выполнению, определяется

калькуляцией.

    1.4.  Работа  считается  выполненной после подписания акта приема-сдачи

работы Заказчиком.

2. Обязанности сторон

    2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. Заказчик обязан:

    2.1.1.  Оповестить  Координатора  об окончании работ по строительству и

ремонту инженерных коммуникаций и сооружений.

    2.1.2.  Выполнить  разрытия  в  срок, указанный в разрешении (Ордер) на

земляные работы.

    2.1.3. Не вправе привлекать иных лиц для выполнения работ.

    2.1.4.  После  получения  от  Подрядчика  извещения  об окончании работ

осмотреть и принять результаты работы.

    2.1.5.  Обязуется  оплатить  выполненные  работы в размере, в сроки и в

порядке, предусмотренные настоящим Договором.

    2.2. Координатор обязан:

    2.2.1.   Контролировать  ход,  сроки  и  качество  работы,  выполняемой

Подрядчиком.

    2.2.2.   Составить   и   предоставить  набор  работ  на  восстановление

Подрядчику не позже 1-го числа каждого месяца.

    2.3. Подрядчик обязан:

    2.3.1.  По  предоставлению  набора  работ  Координатором  приступить  к

восстановлению покрытий и зеленой зоны.

    2.3.2.   Предъявить  форму  N  2  на  согласование  Координатору  и  на

утверждение Заказчику.

    2.3.3.  Выполнить все работы по данному договору в соответствии с СниП,

в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3. Сроки выполнения работ

    3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    3.1. Стороны обязуются соблюдать сроки, указанные в настоящем Договоре,

а также указанные в разрешении (Ордере) на разрытие и восстановление.

    3.2.  Подрядчик выполняет работы в сроки, установленные Координатором в

наборе работ.

    3.3.   Гарантийный  срок  качества  выполненных  работ  устанавливается

согласно СниП со дня сдачи акта рабочей комиссии.

4. Стоимость работ

    4. СТОИМОСТЬ РАБОТ

    4.1.  Выполненная работа в соответствии с п. 1.1. оплачивается согласно

предъявленным актам сдачи-приемки выполненных работ (форма N 2).

    4.2. Уплата  Заказчиком Подрядчику стоимости работ осуществляется путем

перечисления  средств  на  расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем

Договоре, или путем взаимозачетов.

5. Порядок приемки работ

    5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

    5.1.  Заказчик  обязан  принять  выполненные  работы.  Работы считаются

принятыми с момента подписания сторонами акта приемки.

    5.2.  Акт  приемки  подписывается  сторонами.  При отказе от подписания

акта  кем-либо  из  сторон  об  этом делается отметка в акте. Основания для

отказа  излагаются  отказавшимся  лицом в акте, либо для этого составляется

отдельный документ.

6. Ответственность сторон

    6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    6.1.  В  случае  невыполнения  Заказчиком  обязательств  по  настоящему

Договору  Подрядчик  вправе  прекратить  производство  работ  и  взыскать с

Заказчика  стоимость  выполненной  работы,  а  также  убытков,  причиненных

прекращением Договора подряда.

    6.2.  Меры  ответственности  сторон,  не  предусмотренные  в  настоящем

Договоре,    применяются    в    соответствии    с   нормами   гражданского

законодательства, действующего на территории России.

7. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)

    7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

    7.1.  Стороны  освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось

следствием  природных  явлений,  действий  внешних  объективных  факторов и

прочих  обстоятельств  непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и

предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

    7.2.   Стороны   несут   ответственность   за   частичное   или  полное

неисполнение  обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в

случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

8. Срок действия Договора

    8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    8.1. Настоящий  Договор  заключен  сроком  на  1  (один)  год  –  “___”

______________ 20 ___ г. по “___” ______________ 20 __ г. и вступает в силу

с момента подписания сторонами.

    8.2.  Настоящий  Договор  может  быть  изменен,  расторгнут или признан

недействительным     по     основаниям,     предусмотренным     действующим

законодательством России или по соглашению сторон.

    8.3.  Договор  может  быть расторгнут в одностороннем порядке в случае,

если  одна  из  сторон  допустила  грубые и неоднократные нарушения условий

настоящего  Договора.  При  этом  сторона  – инициатор расторжения Договора

направляет  письменное  уведомление  о расторжении Договора не менее чем за

один месяц до расторжения.

9. Заключительные положения

    9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    9.1.   Все   споры   и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  между

сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

    9.2.  При  неурегулировании  в  процессе  переговоров  спорных вопросов

споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

    9.3.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено настоящим Договором,

стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

    9.4.  Любые  изменения и дополнения к настоящему Договору действительны

при  условии,  если  они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще

уполномоченными на то представителями сторон.

    9.5.   Настоящий   Договор   составлен   в  трех  экземплярах,  имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру из сторон.

10. Адреса и платежные реквизиты сторон

    10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Координатор:

Управление  коммунального  хозяйства  и  благоустройства – служба заказчика

администрации г. Нальчика: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17;

_____________________________________________________ Ю.Х.БЕЛИМГОТОВ

Подрядчик:

_____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Источник: http://docs.cntd.ru/document/446526883

Договор подряда (выполнения работ) – образец (типовая форма)

Договор подряда на выполнение земляных работ

По договору подряда (выполнения работ) одна сторона (подрядчик, исполнитель) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ).

Договор заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Ниже размещена самая общая форма договора подряда (выполнения работ). Конечно же, надо понимать, что каждый договор уникален и его условия зависят от особенностей ряда условий и воли сторон.

Тем не менее есть условия (они называются существенными) которые должен содержать любой договор подряда (выполнения работ) и без которых договор считается незаключенным.

К существенным условиям договора подряда (выполнения работ) относятся условия, позволяющие определить конкретный вид работы (п. 1 ст. 702 ГК РФ) и условие о начальном и конечном сроке выполнения работ (п. 1 ст. 708 ГК РФ), т.е.:

  1. Предмет договора подряда (выполнения работ) (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ) складывается из нескольких составляющих:

    • содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ;
    • объект, на котором должны быть выполены работы;
    • результат, к которому должны привести работы,
  2. т.е. из договора должно быть ясно – что будет результатом выполненных работ, где и с помощью каких действий подрядчика (исполнителя) этот результат будет достигнут.

    Иначе говоря это деятельность, основная цель которой направлена на создание овеществленного результата (т.е. такого результата, который можно уведеть и пощупать, в отличие от договора оказания услуг).

    Поскольку результат договора достигается выполнением определенных договором работ, то этот договор также принято называть договором на выполнение работ.

  3. Срок начала и окончания работ по договору (ст. 708 ГК).

  4. Иные условия, которые стороны посчитают существенными (согласно статье 432 ГК), т.е. такие условия, по которым по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. К таким условиям, как правило, относятся условия о том, кто покупает необходимые материалы, порядок оплаты и приемки работ, гарантии качества выполненных работ, сроке годности, документах и принадлежностях.

Не являются существенным условие о цене работы. При отсутствии такого условия цена определяется по правилам пункта 3 статьи 424 ГК РФ (п. 1 ст. 709 ГК РФ), т.е. по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

Если в цене договора сумма НДС не выделена, подрядчик вправе взыскать налог сверх цены договора (пункт 15 Обзора практики разрешения споров по договору строительного подряда, изложенного в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51).

Требования к качеству выполняемой работы

Стороны свободны в определении требований к качеству работы (п. 4 ст. 421 ГК РФ), но подрядчик, являющийся предпринимателем, должен выполнять работу, соблюдая обязательные требования, предусмотренные законом, иными правовыми актами или в предусмотренном ими порядке (п. 2 ст. 721 ГК РФ).

Обязательные требования к качеству работы могут быть установлены в следующих нормативных правовых актах:

  • санитарных правилах и нормах (СанПиН);
  • технических регламентах РФ;
  • технических регламентах государств – Таможенного союза или участников Таможенного союза.

Если в отношении согласованного сторонами вида работы действует нормативный правовой документ, содержащий обязательные требования, подрядчик должен соблюдать их при выполнении работы независимо от того, предусмотрена такая обязанность договором или нет.

Если в отношении согласованного сторонами вида работы нет нормативных актов, содержащих обязательные требования к качеству работ, то качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Кроме того, стороны вправе установить в договоре требования к качеству с помощью ссылки на документы по стандартизации, например: национальные стандарты, своды правил, технические условия.

Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями (статья 721 Гражданского кодекса РФ).

В этом случае сдача работы, не соответствующей повышенным требованиям, является нарушением условия договора о качестве и дает заказчику право предъявить подрядчику требования в связи с ненадлежащим качеством работы (ст. 723 ГК РФ).

Если стороны не согласовали требования к качеству работы, то подрядчик должен будет выполнить работу в соответствии с требованиями, обычно предъявляемыми к аналогичной работе, либо обязательными требованиями, предусмотренными законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке (п. п. 1, 2 ст. 721 ГК РФ).

При этом заказчик не вправе будет заявлять о ненадлежащем качестве работы со ссылкой на несоответствие результата работы требованиям документов, которые являются добровольными и применение которых договором не предусмотрено.

Гарантийный срок

В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

Гарантия качества результата работы, если ионе не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы (ст. 722 ГК РФ).

В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота.

Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (п. 1 ст. 722 ГК) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком (ст. 724 ГК РФ).

Типовая форма договора выполнения работ (подряда)

г. Санкт-Петербург                                                                       «__»________ 20__г.

ООО “Ромашка”, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО “Однодневка”, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице директора ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о ниже следующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: _________________________________,
(указать, какая работа должна быть выполнена именуемую в дальнейшем “Работа”.

Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется предоставить в срок до 201 __ г. необходимую проектную и сметную документацию, технические условия, предоставить Подрядчику оборудование, инструменты, материалы.

1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.4. Срок выполнения работ с “___” _________ 201 __ г. по “___” _________ 201 __ г. Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнить работы досрочно.

1.4.1. Работа считается выполненной после подписания Акта приема-сдачи Работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством. Качество работы по настоящему договору должно соответствовать требованиям, установленным _____________ (указываются номер, дата, наименование нормативного акта).

2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п. 1.4 настоящего договора.

2.1.3. Передать результат Работы Заказчику.

2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, в течение ______ дней.

2.1.5. Подрядчик обязан выполнить Работу лично.

2.2. Подрядчик имеет право при неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п. 3 настоящего договора цену Подрядчик имеет право на удержание результата работ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. В течение дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 1.4 настоящего договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.3.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение дней с момента приемки результатов Работы.

2.4. 3аказчик имеет право:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора состоит из:

3.1.1. Вознаграждения Подрядчика в размере ________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)

3.1.2. Суммы издержек Подрядчика в размере _______________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)

3.2. Цена настоящего договора составляет: __________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)

3.3. Уплата Заказчиком Подрядчику цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 1.4 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере ___ % от суммы договора и пеню из расчета __ % от суммы договора за каждый день просрочки.

4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в ___________________________________________________________________
(указать наименование и местонахождение суда выбранного сторонами для разрешения споров)

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Заказчик: ____________________________ (адрес места нахождения)

расчетный счет № __________________________ в Банке _______________

Подрядчик:  _______________________________ (адрес места нахождения)

расчетный счет № __________________________ в Банке _______________

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Заказчика: Генеральный директор ООО “Ромашка” _________________ Фамилия И.О.м.п. От Подрядчика: Генеральный директор ООО “Однодневка” _________________ Фамилия И.О.м.п.

Скачать образец договора выполнения работ (подряда)

Источник: https://yuridicheskaya-konsultaciya.ru/dogovor/dogovor_podryada_obrazets.html

Договор на выполнение земляных работ образец

Договор подряда на выполнение земляных работ

Стороны обеспечивают соблюдение строительных норм и правил техники безопасности при организации эксплуатации механизмов на объекте. График работы: 6 дней в неделю, не менее 8 часов в сутки.

Договор действителен до 31. 12. 2007 г. 6. Обязательства «Исполнителя» Для выполнения условий настоящего договора «Исполнитель» обязуется: После оплаты «Заказчиком» аванса, в течении трёх дней предоставить технику (экскаватор, гидромолот) на объект и начать работу.

Оказать предусмотренные настоящим договором услуги в объеме, и в сроки, указанные в настоящем договоре. Обеспечить оказание услуг в соответствии с технической документацией, строительными нормами и правилами.

Приложение 5 К административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам и юридическим лицам о выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ. ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № на право производства земляных работ г.

Сыктывкар « » 201 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора. 1.1.

  • вскрытие кабельных желобов и лотков, а также
  • механизированные работы, например, выемка грунта при помощи механических вспомогательных средств, например, гидравлических экскаваторов, бульдозеров, грейферов, а также выемка грунта при помощи иного ударного инструмента.

Для проведения этих работ необходим наряд-допуск на выполнение земляных работ, а при проведении этих работ на территории Заказчика дополнительно требуется разрешение на выполнение работ.

  1. Зоной безопасности считается зона, ограниченная не менее 1 м с каждой стороны от линии, измеряя от внешнего края трубопровода/кабельной трассы (далее именуются линии), а также зона над линиями до уровня поверхности.

В пределах этой зоны безопасности применение машин запрещено. Исключения из этого правила может определять только ответственное лицо Заказчика.

Накладные для перевозки мусора, после сверки, подписываются ответственными представителями «Заказчика» и «Исполнителя» в конце рабочей смены. Накладные на перевозку оформляются ответственным представителем «Заказчика» с указанием в них наименования объекта, наименования машины, ФИО водителя, количества вывезенного замусоренного грунта и скрепляются штампом.

Данные накладных и актов выполненных работ, являются основанием для выписки счета-фактуры за оказанные Услуги. Акты выполненных работ составляются в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу и хранятся у «Заказчика» и «Исполнителя». 4.

При превышении объёма предполагаемых работ, «Заказчик» оплачивает работу согласно п.

Предмет договора Предметом настоящего договора является оказание «Исполнителем» услуг по извлечении и транспортировке 5000 Кбм грунта, находящихся по адресу: и дальнейшей их утилизации. 2.

Стоимость услуг Стоимость оказываемых «Исполнителем» услуг по настоящему договору определяется ценой обозначенной в данном договоре и рассчитывается по фактически вывезенному объёму единицей автотранспорта с учетом НДС.

Стоимость извлечения 1 Кбм замусоренного грунта и вывоз его на свалку, 300 рублей в кузове автосамосвала. При возникновении необходимости оказания «Исполнителем» дополнительных услуг Стороны составляют Протокол договорной цены, который станет приложением к настоящему договору. 3.

за № «Управление» закрепляет за «Заказчиком» для строительства наименование объекта земельный участок площадью квадратных метров в границах, обозначенных в акте об отводе границ участка в натуре. 1.2.

На предоставленном участке «Подрядчик» обязан возвести производственных зданий кв. м, жилой площади кв. м, общей сметной стоимостью млн. руб. 1.3. «Подрядчик» должен приступить к строительным работам на участке не позднее « » 201 г.

1.3. настоящего договора.

пересадить в срок до __________________ подлежащие сносу зеленые насаждения: берез ________________шт.,тополей _______________ шт., кустов _______________ шт.

и оплатить гражданам до начала строительства стоимость фруктово-ягодных насаждений и посевов, отчуждаемых у них, по оценке комиссии «Управления»;2.2.5.

содержать отводимый ему участок и прилегающие к нему улицы, проезды, санитарно-защитные зоны в должном санитарном состоянии;2.2.6. до момента сноса строений, перечисленных в п. 2.2. (б, в) производить поддерживающий ремонт этих строений и не ухудшать жилищно-бытовых условий проживающих;2.2.7.

сохранить все зеленые насаждения на участке, не подлежащие пересадке или вырубке согласно письменного разрешения или согласования Управления ГО и ЧС г. Сыктывкара РК ;2.2.8. не нарушать существующие водостоки;2.2.9.

Сыктывкар « » 201 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора.

Узнайте к чему:  Договор аренды автомобиля – бланк образец 2019

1.1. При использовании переносных электрических приборов необходимо соблюдать соответствующие предписания и периодичность проведения технического обслуживания и проверок (не менее одного раза в полгода; на строительных площадках каждые три месяца).

Исключения из этого правила может определять только ответственное лицо Заказчика.

    При транспортировке, хранении, перегрузке, утилизации и применении загрязняющих воду веществ необходимо соблюдать принципы обращения с такими веществами. Мыть транспортные средства, рабочие машины и прочие сооружения разрешается только в предусмотренных для этого местах. Забор и отвод воды из систем пожаротушения разрешается только в целях тушения пожаров. Почва/грунтовые воды

Вредные вещества всех видов не должны приводить к загрязнению почвы и грунтовых вод.

При производстве работ проводить оптимизацию использования отведенных участков постоянного и временного землепользования с целью уменьшения площади техногенного воздействия. Применяемые машины и устройства должны быть герметичными или быть защищены посредством поддонов.

11. Реквизиты сторон Исполнитель: ООО » … Обеспечить пожарно-сторожевую охрану объекта и нести ответственность за сохранность механизмов и другого имущества «Исполнителя». 8. Разрешение споров Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут решаться путем переговоров между сторонами.

При выполнении настоящего договора Стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в арбитражном суде. 9. Ответственность сторон Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством. 10. Обеспечить выполнение Работ своими или привлеченными силами, надлежащего качества.

В случае привлечения к выполнению Работ третьих лиц, всю ответственность за их действия в рамках договора подряда на выполнение работ и услуг перед Заказчиком несет Подрядчик.3.2.2.

Приложение 5 К административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам и юридическим лицам о выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ.ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № на право производства земляных работ г.

Сыктывкар « » 201 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора. 1.1.

Приложение 5 К административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам и юридическим лицам о выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ. ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № на право производства земляных работ г.

Узнайте к чему:  Что дает иностранцу брак с россиянкой

Сыктывкар « » 201 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора.

Вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.3.3.2. Самостоятельно определять способы выполнения Работы.3.4. ЗАКАЗЧИК обязуется:3.4.1. Предоставить Подрядчику объём Работ.3.4.2.

Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.3.5.2.2. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.3.6.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору:4.1.1.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем допущенных недостатков и сроков их устранения за счет Подрядчика. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1.

Договор подряда на выполнение земляных работ котлована

Цена является окончательной и не подлежит изменению в течение всего времени действия настоящего Договора.2.2. Оплата производится после выполнения Работ, при условии, что Работа выполнена надлежащим образом, в установленные сроки.

Допускается поэтапная оплата Работ, а также выплата аванса в счет выполнения будущих Работ. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ3.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.3.2. ПОДРЯДЧИК обязуется:3.2.1.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.