+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор на работы по монтажу системы пожарной безопасности

Содержание

Договор по пожарной безопасности в формате MS Word

Договор на работы по монтажу системы пожарной безопасности

Путь: / Пожарная Безопасность

Всем привет! Представляю вашему вниманию образец договора по пожарной безопасности, который вы можете скачать абсолютно бесплатно. договора на оказание услуг по пожарной безопасности и ссылку на файл MS Word смотрите далее.

Новосибирск «____» ноября 20__ года

Гражданин Российской Федерации [Фамилия, Имя, Отчество], именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Рога и копыта», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора (Если другое лицо по доверенности, то необходимо вписать его должность и соответственно вместо Устава – на основании доверенности № от дата) ФИО, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период действия настоящего Договора оказать следующие услуги: • Консультирование Заказчика по вопросам в сфере проверки по пожарной безопасности; • Разработать для Заказчика документы в сроки, предусмотренные Приложением 1 к настоящему договору. Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказывать услуги лично либо с привлечением соисполнителя.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги в разумный срок после обращения Заказчика. 2.2. Исполнитель не позднее 5 (пяти) дней с момента оказания услуг, представляет Заказчику Акт об оказанных услугах с приложением к нему Отчета об оказанных услугах и (или) документов, подтверждающих факт оказания услуг;

При выявлении Заказчиком ошибок или неточностей в оформлении выставленных на его имя первичных документов, Исполнитель обязуется устранить выявленные замечания в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного или устного уведомления Заказчика.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость оказываемых услуг составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей. Заказчик производит оплату указанной суммы по реквизитам исполнителя, указанным в настоящем Договоре, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Акта, указанного в п.

2.2. Договора. 3.1.1. Заказчик удерживает сумму НДФЛ при выплате вознаграждения Исполнителю (Если расчет будет наличными, то этот пункт можно убрать). 3.2. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.

3.3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

4. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Заказчика в письменном виде за 10 (десять) дней, при условии полного возмещения Заказчику причиненных таким отказом убытков.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. К настоящему Договору применяются общие положения о подряде (статьи 702 — 729 ГК РФ), если это не противоречит статьям 779 — 782 ГК РФ, регулирующим вопросы возмездного оказания услуг.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ

6. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Адреса и банковские реквизиты сторон

Исполнитель: Гражданин РФ ФИО, паспорт 4005 325165 Выдан кем, дата, Адрес места проживания: Новосибирск, ул. Плановая 5-55, ИНН 780418345402 р/с 40817810430524197952 в ЗАО КБ «Ситибанк» в г. Москва в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, к/с 30101810300000000202, БИК 044525202

__________________ ФИО

Заказчик: ОАО «Рога и копыта» адрес ИНН , КПП Наименование банка Расчетный счет Кор. счет БИК ОГРН

__________________ ФИО

Образец договора по пожарной безопасности

На этом всё.

Продолжение следует …

Источник: https://xn----8sbbilafpyxcf8a.xn--p1ai/pozharnaya-bezopasnost/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.html

Договор на работы по монтажу системы пожарной безопасности

Договор на работы по монтажу системы пожарной безопасности

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Договор на работы по монтажу системы пожарной безопасности». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

По окончании монтажа и пусконаладочных Работ представителями Подрядчика и Заказчика составляется и подписывается протокол о готовности систем к окончательным испытаниям и пуску в эксплуатацию. В протоколе указывается оценка качества произведенного монтажа систем в целом, а если необходимо, то и отдельных оборудования и агрегатов.

Как правило, мы работаем по собственным проектам, чтобы построить наиболее эффективную систему с наименьшими затратами. Однако возможен и вариант монтажа по проектам сторонних компаний.

Выражаем благодарность «ЭКСПЕРТ-01» за монтаж и пуско-наладку систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Работы были выполнены в кратчайшие сроки, на высоком профессиональном уровне, успешно прошли согласование в органах пожарного надзора. Жизнь и безопасность детей и сотрудников под надежной защитой.

Договор монтаж пожарной системы

При заказе на установку более 5 клапанов предоставляются скидки. Клапаны без возвратного механизма на 20% дешевле.

Существует бесплатное гарантийное обслуживание при заводском дефекте оборудования или неправильно выполненных монтажных работах, а так же профилактическое обслуживание, которое подразделяется на разовое и регулярное.

Создание системы автоматической пожарной сигнализации (АПС). Разработка исполнительской и проектно-сметной документации.

Подрядчик предоставляет Заказчику копию лицензии ГУ ГПС МЧС РФ на монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 2.1. Подрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим договором строительного подряда работы надлежащего качества, в соответствии с требованиями технических норм и правил и со сметой, определяющей цену работ.

Высокое качество работ и квалификация специалистов отмечены как нами, так и представителями инспекции МЧС.

Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств.

Прокладка кабелей и проводов системы пожарной сигнализации и подсистемы энергоснабжения должна осуществляться скрытым способом, а также с использованием соответствующих закладных элементов, допускающих последующую замену отказавших коммуникаций.

Договор подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации

Своевременно предоставить Исполнителю заявку на установку пожарной сигнализации (Приложение N ). Заявка подается с до в виде следующим способом: . 4.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по установке пожарной сигнализации (Приложение N ).

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца в порядке, предусмотренном нормами действующего законодательства Российской Федерации.

За нарушение сроков платежей, предусмотренных условиями договора, Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере ___% от суммы, подлежащей выплате Подрядчику за каждый день просрочки, но не более ___% от Общей суммы Договора.

Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

РД 25.964-90. «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Произвести оплату замененного (не находящегося на гарантии) оборудования на основании счета, выставляемого Исполнителем с приложением подтверждающих документов.

За невыполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Произвести оплату замененного (не находящегося на гарантии) оборудования на основании счета, выставляемого Исполнителем с приложением подтверждающих документов.

За невыполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Это дает нам возможность создавать действительно надежные системы, каждый компонент которых проверен нами лично и установлен в соответствии со всеми правилами. Мы настроены на долговременное сотрудничество, предоставляем скидки при комплексных заказах и предлагаем специальные условия обслуживания для наших клиентов.

Стоимость работ рассчитывается на каждый объект отдельно на основании спецификации проекта (при наличии), архитектурной-строительных чертежей и/или после выезда на объект. Зависит от количества оборудования и материалов, необходимых для монтажа, сложности системы дымоудаления, площади здания (помещения, сооружения).

Стоимость работ рассчитывается на каждый объект отдельно на основании спецификации проекта (при наличии), архитектурной-строительных чертежей и/или после выезда на объект.

Подборка наиболее важных документов по запросу Пожарная сигнализация (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Монтаж систем — АПС, СОУЭ, СКУД, наблюдение, Порошковое тушение и система электроснабжения для высокотехнологичной студии с уникальной геометрией и сложными многоуровневыми акустическими каркасами.

Приобретение системы контроля и управления доступом – это неотъемлемая часть безопасности вашего дома.

Техническое обслуживание (ТО) внутренних инженерных систем

Спектр услуг нашей компании очень широк, и мы удовлетворим даже самых требовательных клиентов. Мы осуществляем как монтаж систем контроля доступа, так и их сервисное обслуживание. Вы будете приятно удивлены сроками и качеством нашего сервиса. Вам стоит только оформить заказ, и уже в ближайшее время Вам в дверь позвонят наши мастера.

Монтаж пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре выполняется по специально разработанному проекту.

В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Подрядчика, Подрядчик компенсирует Заказчику документально подтвержденные убытки.

Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ, по настоящему Договору, субподрядчиков оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком.

Заказать техническое обслуживание пожарных систем

При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере [значение] процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

Специалисты «ЭКСПЕРТ-01» реализовали проектирование и монтаж систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, выполняют сервисное обслуживание установленных систем.

Заказчик обязуется точно выполнять все технические указания специалистов Подрядчика, относящиеся к эксплуатации систем и оборудования, а Подрядчик гарантирует правильность даваемых его специалистами технических указаний в процессе выполнения монтажных Работ.

Договор на монтаж пожарной сигнализации образец

Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения Актов сдачи-приемки работ обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки работ или в письменной форме мотивированный отказ от приемки работ. При наличии у Заказчика претензий к выполненной Исполнителем работе Сторонами оформляется протокол с указанием необходимых доработок, порядка и сроков их выполнения.

При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.

Мы даём гарантию, что системы пожаротушения и устройства пожарной безопасности, предлагаемые нашей компанией, точно пройдут проверку службами МЧС и другими проверяющими органами.

Если инспектор по каким-либо причинам сделает по ним замечания, мы оперативно устраним их за свой счёт за 1 неделю.

Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.

Документы

Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.

Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Срок выполнения работ составляет __ (_________________) рабочих дней с момента поступления авансового платежа Заказчика на расчетный счет Исполнителя при условии строительной готовности объекта.

Прайс-лист на установку пожарной сигнализации

Комплексное техническое обслуживание крупного логистического комплекса для хранения автозапчастей площадью более 45000м2. В обслуживание входит: вода, канализация, уборка, пожарная сигнализация, оповещение, автоматика, тушение, пожарные краны.

Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: [вписать нужное] по адресу: г. [название населенного пункта], ул. [название улицы], дом [номер дома].

Для устранения отказа ТС установок в межрегламентный период Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в сроки, определенные Договором.

Источник: https://schoolds.ru/pravila-torgovli/15174-dogovor-na-raboty-po-montazhu-sistemy-pozharnoy-bezopasnosti.html

Пример договора на монтаж сигнализации, видеонаблюдения

Весь типовой бланк и образец договора подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации доступен для бесплатного скачивания в виде прикрепленной формы документа. Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия. .

По настоящему договору подряда Подрядчик обязуется в установленный договором на монтаж срок провести работы по монтажу и пуско-наладке пожарной сигнализации в помещении по адресу: г.

Москва, ул. Подрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим договором строительного подряда работы надлежащего качества, в соответствии с требованиями технических норм и правил и со сметой, определяющей цену работ.

Обеспечение работ материалами и оборудованием несет Подрядчик. Сторона, которая предоставила материалы и оборудование, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ.

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Подрядчик должен устранять по требованию Заказчика и за его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности.

Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в настоящем пункте, в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего договора на монтаж либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора подряда на выполнение монтажных работ.

В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора на монтаж, и приобретенных материалов и оборудования с передачей данных материалов и оборудования в собственность Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению работ по договору строительного подряда при условии строительной готовности объекта.

Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта договора на монтаж. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом, который подписывается обеими Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

Гарантийный срок на результат работ по договору строительного подряда на выполнение монтажных работ устанавливается в 12 двенадцать месяцев с момента оформления акта сдачи-приемки работ.

В период гарантийного срока в случае обнаружения недостатков Подрядчик устраняет их за свой счет в течение 10 десяти дней с момента получения претензии Заказчика.

Форма оплаты – безналичная путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Продавца. При невыполнении Подрядчиком гарантийных обязательств в срок, установленный в Договоре, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,5 ноль целых пять десятых процента от сметной стоимости работ по Договору, за каждый день задержки.

Уплата пени не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему договору подряда на выполнение монтажных работ.

В период гарантийного срока при невыполнении Подрядчиком своих обязательств Заказчик вправе устранить недостатки выполненных по Договору работ своими силами или с привлечением третьих лиц, а Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные при этом расходы.

Типовой бланк и образец договора подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации. Остались вопросы? Архангельская обл. Астраханская обл. Башкортостан Башкирия Белгородская обл. Брянская обл. Бурятия Владимирская обл. Волгоградская обл. Вологодская обл. Воронежская обл. Дагестан Еврейская обл. Ивановская обл.

Иркутская обл. Кабардино-Балкария Калининградская обл. Калмыкия Калужская обл. Камчатская обл. Карелия Кемеровская обл. Кировская обл. Коми Костромская обл.

Краснодарский край Красноярский край Курганская обл. Курская обл. Липецкая обл. Магаданская обл. Марий Эл Мордовия Москва и Московская обл. Мурманская обл. Нижегородская Горьковская Новгородская обл.

Новосибирская обл. Омская обл. Оренбургская обл.

Орловская обл. Пензенская обл. Пермская обл. Приморский край Псковская обл. Ростовская обл. Рязанская обл. Самарская обл. Санкт-Петербург и область Саратовская обл. Саха Якутия Сахалин Свердловская обл.

Северная Осетия Смоленская обл. Ставропольский край Тамбовская обл. Татарстан Тверская обл. Томская обл. Тува Тувинская Респ. Тульская обл. Тюменская обл. Удмуртия Ульяновская обл. Уральская обл.

Чечено-Ингушетия Читинская обл.

Введите Ваш промо-код:. Эти статьи и документы могут быть Вам полезны Договор подряда на выполнение монтажных работ. Договор подряда на выполнение монтажных работ 2. Договор подряда на выполнение проектных работ. Договор подряда на выполнение проектных работ 2.

Клиентам Образцы документов Статьи Вопросы Отзывы. Рассказать о сайте друзьям. Сообщить другу. В закладки. Любое использование информации с ресурса должно сопровождаться активной ссылкой на сайт uristhome. Домашний юрист. Все права защищены.

Типовой договор на техническое обслуживание систем безопасности

В зависимости от выбранной системы, особенностей помещения, количества и типов датчиков в отдельных помещениях цена установки варьируется.
Договора, в соответствии с заявкой Заказчика с до . 4.3.3.

Исполнитель имеет (или: не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору.

В этом случае ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Исполнителя.

Охранное предприятие Воевода предлагает монтаж и техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации в Челябинске на любых объектах независимо от их целевого назначения. На данном сайте используются cookie-файлы и другие аналогичные технологии. Если, прочитав это сообщение, вы остаетесь на сайте, это означает, что вы не возражаете против использования этих технологий.

Установка систем безопасности как высокотехнологичного оборудования должна осуществляться профессионалами, работа которых позволит получить максимум возможностей от приобретенного оборудования, обеспечить его бесперебойную работу и максимальный функциональный эффект.

Компания «Аларма» обладает штатом сотрудников высокой квалификации, имеющих многолетний опыт монтажа систем безопасности . ППР требует что бы монтаж был по проекту — нужен проект АПС. Заодно с АПС нужно СОУЭ делать.

От монтажной организации нужно исполнительную документацию, её ППР требует держать на объекте.

Если Ваша организация не обладает лицензией на проведение работ по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию пожарной сигнализации, то необходимо заключать договор со сторонней организацией.

Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Заказчик обязан: 4.1.1. Оплатить выполненную работу в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

Чтобы узнать, сколько стоит монтаж сигнализации на вашем объекте, вы можете предоставить нашим специалистам готовый проект или план помещения. Данный раздел состоит из регистрационной и аттестационной документации подрядчика. Документы, входящие в состав данного раздела, прикладываются в виде копий, заверенных ответственным лицом компании-подрядчика.

Заказчик в расчетно-платежном документе на оплату выполненных работ указывает точные реквизиты счета Подрядчика на оплату выполненных работ. При проверке пожарной безопасности органы государственного пожарного надзора проверяют договор на проведение технического обслуживания и лицензию организации, с которой у вас заключен договор.

Эти статьи и документы могут быть Вам полезны

Стоит заметить, что этот раздел приёмо-сдаточной документации предоставляется заказчику на проверку сразу после подписания договора. И только после того, как заказчик проверит наличие всех необходимых и требуемых им документов, он может допустить организацию для выполнения работ.

По выполненным работам Стороны составляют Соглашение об определении работ по форме Приложения 5 к Договору, в счет которых уплачен аванс (часть аванса), с указанием конкретных сумм авансовых платежей (в т.ч.

реквизиты платежно-расчетных документов на перечисление авансовых платежей), которые были засчитаны в счет оплаты выполненных работ, реквизитов Договора, первичного учетного документа, которым было оформлено выполнение работ.

Меняет: Background-color // .bgDefault — цвет фона по умолчанию Меняет: Background-color // .leftMenu__backround1 — левое меню. верхний блок Меняет: Background-color // .leftMenu__backround2 — левое меню. центральный блок Меняет: Background-color // .leftMenu__backround3 — левое меню.

На строительстве Нижне-Бурейской ГЭС специалисты ООО «ГЭС-инжиниринг» выполнили комплекс электромонтажных работ для обеспечения пуска гидроагрегатов ГА№1 и ГА№2 и готовятся к комплексным испытаниям основного оборудования в объёме первого пускового комплекса.

Панель ручного поиска договоров

Однако Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» устанавливает, что работы по монтажу, обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации должны подлежать лицензированию.

Если договоре напишите сделать монтаж, а проекта у Вас нет, то будет нарушение. Нужно или сначала сделать проект, а потом заключить договор на монтаж, либо делать договор сразу и на проект и на монтаж. Проектирование — отдельный лицензионный вид деятельности, у монтажных организаций на него не всегда есть допуск.

Существуют общие требования к составу разрешительной документации. Но в особенных случаях заказчик может затребовать любой документ, который, по его мнению, подтверждает квалификацию своего подрядчика.
Цена Работ по настоящему Договору составляет __________(___________________) руб., включая НДС __________(___________________) руб.

Договор подряда на установку пожарной сигнализации

Состав:

  • договор на выполнение работ со всеми приложениями;
  • все учредительные документы (свидетельства ИНН, ОГРН, Устав, основные Приказы компании и т.п.);
  • документы, подтверждающие право на производство работ в области обеспечения пожарной безопасности и любые другие по требованию заказчика (лицензия МЧС, лицензия ФСБ, Свидетельства СРО, ЭТЛ, сертификаты ISO, и т.п.);
  • документы на сотрудников, которые непосредственно выполняли работы (дипломы, трудовые книжки, курсы повышения квалификации, удостоверения о прохождении обучения пожарно-техническому минимуму, промышленной безопасности, охране труда, электробезпасности с присвоением группы допуска, и т.п.);
  • документы на используемый измерительный инструмент (паспорта и свидетельства о последней поверке) должны быть так же представлены в составе Разрешительной документации.

Своевременно предоставить Исполнителю заявку на установку пожарной сигнализации (Приложение N ). Заявка подается с до в виде следующим способом: . 4.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по установке пожарной сигнализации (Приложение N ).


В этот раздел входят документы, на основании которых выполнялись работы. И в первую очередь – сам проект. Перед началом работ заказчик должен утвердить проект соответствующим штампом или надписью «В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ» на каждом листе, поставить число и подпись.

А после окончания монтажных работ, проект, по которому выполняли работы, должен быть возвращён заказчику. В возвращаемом проекте должны быть отражены все изменения, которые вносились в ходе выполнения монтажа.

То есть, после окончания строительно-монтажных работ, проект с изменениями должен полностью соответствовать фактически выполненным объёмам работ.

Типовой договор на оказание обслуживания пожарной сигнализации

Договор на работы по монтажу системы пожарной безопасности

«IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который Пользователь получает доступ на Онлайн Советник.2. Общие положения2.1. Использование сайта http://online-sovetnik.ru Пользователем означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.2.2.

В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта http://online-sovetnik.ru .2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется к сайту http://online-sovetnik.ru.

Настоящая Политика конфиденциальности

ДОГОВОР № ________ на оказание услуг по техническому обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации

Права Исполнителя: 2.4.1. Требовать оплаты услуг по цене, определенной в п.3.1.

настоящего Договора. 3. Условия и порядок оплаты 3.1. Оплата услуг за весь период действия Договора, составляет ______ (________) рублей __ копеек и не подлежит изменению, ежемесячная сумма оплаты составляет ______________ (_____________) рублей _____ копеек, в том числе НДС.

3.2.

Оплата производится ежемесячно в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ на основании счета Исполнителя. 4. Срок действия договора 4.1.

Настоящий Договор вступает в силу с ___________ 2013 года и действует до 31 декабря 2013 года, в части исполнения обязательств, до полного их исполнения.

5. Ответственность сторон 5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ. 5.3.

Договор технического обслуживания систем пожарной сигнализации

Он может быть заключен устно, если договор исполняется при самом его совершении.

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений подлежит лицензированию.

  1. График платежей;
  2. Перечень услуг, оказываемых по договору;
  3. Задание;
  1. Дополнительное соглашение;
  2. Отчет исполнителя;
  3. Акт сдачи-приема работ (услуг);
  4. Протокол
  5. Протокол разногласий;
  6. Отчет о расходах исполнителя;

Договор технического обслуживания систем пожарно-охранной сигнализации

В их качестве могут выступать как граждане, так и юридические лица. В основном, в качестве исполнителя выступают специализированные организации, занимающиеся продажей либо установкой определенного оборудования.

Поэтому договор технического обслуживания систем пожарно-охранной сигнализации, как правило, заключается вместе с договором на покупку и установку систем, но возможно и отдельное заключение договора.

Бланк договора на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации должен быть оформлен в простой письменной форме.

В

Пример договора на обслуживание пожарной сигнализации

4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 4.1.Исполнитель обязан: 4.1.1.Выполнять работы по техническому обслуживанию оборудования согласно разделу 3 настоящего Договора в установленные сроки. 4.1.2.Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям ГОСТ.

4.1.3.Вести журнал учета сервисного обслуживания на объекте заказчика. 4.1.4.Информировать заказчика о ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ 4.2.Заказчик обязан: 4.2.1.Производить оплату работ по договору в соответствии с п.п. 2.1. – 2.3. настоящего Договора.

4.2.2.Обеспечить беспрепятственный доступ специалистам Исполнителя к оборудованию.

4.2.3.Назначить своего полномочного представителя для согласования и решения производственных вопросов в рамках Договора, в течение 3 (трех) дней после подписания настоящего Договора. 4.2.4.Произвести оплату замененного

Типовой договор на техническое обслуживание и текущий ремонт средств охраны

Стоимость израсходованных запасных частей для ремонта оплачивается Заказчиком по оптовым ценам Исполнителя, указанным в прайс-листах и документально подтвержденным и стоимость работ по ремонту, в случаях предусмотренных разделом 4, оплачивается Заказчиком в течении 5-ти (пяти) банковских дней со дня представления Исполнителем Акта сдачи-приемки выполненных работ, счета и счета-фактуры.

Работы выполняются по графику Исполнителя, согласованному с Заказчиком. График производства работ является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 6)4.3.

Договор на обслуживание пожарной сигнализации. Типовой договор на техническое обслуживание систем безопасности

В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора на монтаж, и приобретенных материалов и оборудования с передачей данных материалов и оборудования в собственность Заказчика.2.8.

Подрядчик приступает к выполнению работ по договору строительного подряда при условии строительной готовности объекта.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 3.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта договора на монтаж.3.2. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом, который подписывается обеими Сторонами.

При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной.3.3. В случае мотивированного отказа

Договор на обслуживание пожарной сигнализации

– разновидность соглашений о возмездном оказании услуг.

Правовые отношения между заказчиком и исполнителем в этом случае регулируются главой 39 ГК РФ, а также законом «О защите прав потребителей».

Грамотно составленный договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации (образца 2019 года) защищает обе стороны сделки: заказчику он позволяет платить только за качественно выполненную работу, а исполнителю – вовремя получать вознаграждение. цель регулярного техобслуживания – поддержание оборудования в исправном состоянии.

Пожарная сигнализация относится к важным элементам системы защиты помещения, поэтому ее профилактику и починку следует доверять только специализированным компаниям. , как правило, заключается на продолжительный период: год, два, три.

Чтобы иметь возможность пользоваться услугами специалистов при первой необходимости, в текст соглашения следует добавить условия проведения разовых мероприятий.

Договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации должен состоять из таких пунктов:

  • предмет сделки (диагностика, техническая поддержка, ремонт, замена деталей, настройка и т.д.);
  • стоимость каждого вида работ и общая смета;
  • перечень обязанностей каждой стороны;
  • санкции за невыполнение условий (пеня за смещение сроков, штрафы за нарушения);
  • порядок досрочного расторжения договоренности;
  • форс-мажор;
  • дополнительные условия.

Как можно подробнее в тексте документа следует описать порядок предоставления услуг.

Стандартный образец договора на ремонт и обслуживание пожарной сигнализации включает такой перечень работ: осмотр оборудования (оценка технического состояния по внешним признакам), проверка работоспособности (тестирование), профилактика (очистка, смазка, замена деталей и планово-предупредительные работы). Защитная система, как и любое другое оборудование, может выйти из строя внезапно.

Поэтому в соглашении следует указать, что исполнитель обязуется не только выполнять плановое обслуживание, но и реагировать на заявки заказчика в остальное время.

В образец договора на техническое обслуживание пожарной сигнализации желательно вписать, в какой срок исполнитель должен обработать запрос и восстановить работоспособность приборов.

Важно: если вы хотите, чтобы техобслуживанием оборудования занимались исключительно специалисты компании-исполнителя, добавьте в документ пункт о запрете на привлечение к выполнению задания третьих лиц.

Чтобы скачать готовый договор на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, заполните гибкий шаблон, который разработали наши юристы.

Привести документ в соответствие с индивидуальными требованиями можно всего за несколько минут. С этим шаблоном часто используют:Популярные документы и процедуры:

Договор на обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации. Типовой договор на техническое обслуживание систем безопасности

в части сроков оплаты Заказчик несет ответственность в размере 0,5 % от стоимости работ за месяц за каждый день просрочки платежа.

4.Гарантийные обязательства. 4.1.Исполнитель гарантирует устранение выявленных неисправностей в замененном при ремонте оборудовании за свой счет в течении 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ. 4.2.

Исполнитель не несет ответственности, если неисправность возникла вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации, в результате стихийных бедствий, аварий и иных случаях нарушения условий эксплуатации. 5.Расчеты по договору. 5.1.

Стоимость работ по техническому обслуживанию составляет: Оплата по договору осуществляется ежемесячно но не позднее 15-го числа месяца, следующего за оплачиваемым месяцем на основании выставленного счета.

Источник: http://konsalt74.ru/tipovoj-dogovor-na-okazanie-obsluzhivanija-pozharnoj-signalizacii-67731/

Пример договора на монтаж сигнализации, видеонаблюдения

Договор на работы по монтажу системы пожарной безопасности
LABOIZNES.RU

ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Договор №

Город:______________

Дата:_______________

ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемая в дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны и ОРГАНИЗАЦИЯ в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

2. Объем работ, цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость и объем работ по настоящему договору определяются в соответствии со сметой, являющейся неотъемлимым приложением к настоящему договору, проектной и иной прилагаемой технической декументацией. Стоимость работ составляет ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей ЧИСЛОМ копеек. В том числе НДС РАЗМЕР (или НДС не облагается).

2.2. Заказчик производит предварительную оплату работ по монтажу и наладке системы в размере ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей на основании счета исполнителя. Окончательный расчет осуществляется на основании акта выполненных работ и счета исполнителя.

3. Сроки выполнения работ

3.1.

Работы по настоящему договору начинаются не позднее чем ______ срок с момента поступления предварительной оплаты на счет Исполнителя и должны быть выполнены в течение _____ рабочих дней при условии завершения в помещениях, подлежащих оборудованию системой безопасности, строительных, ремонтных или иных работ, которые не позволяют проводить одновременно с ними монтаж системы. В противном случае, срок выполнения работ продляется на время, необходимое для создания услових для проведения монтажа системы безопасности. По окончании работ стороны в _____ срок обязуются осуществить сдачу- приемку работ и подписать акт выполненных работ.

4.Права, обязанности и ответственность сторон

4.1. Исполнитель:

4.1.1. обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора в соответствии с действующими нормативными требованиями и технической документацией и в оговоренные в п.3.1 сроки;

4.1.2. в случае причинения в ходе выполнения работ по своей вине имущественного или иного ущерба заказчику обязуется возместить его в полном объеме на основании отдельного соответствующего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору.

4.2. Заказчик:

4.2.1. оплачивает стоимость выполненных работ по цене и в порядке, предусмотренном п.2 настоящего договора

4.2.2. обеспечивает надлежащие условия для выполнения работ по монтажу и наладке системы безопасности, а именно: предоставляет доступ Исполнителю во все помещения объекта, подлежащие оборудованию системой безопасности, обеспечивает условия (на время проведения монтажных и наладочных работ) для размещения и хранения приборов, материалов и оборудования.

4.2.3. до момента сдачи (приемки) системы в эксплуатацию и подписания соответствующего акта, несет материальную ответственность за повреждение своими сотрудниками и (или) третьими лицами смонтированного оборудования системы сигнализации в размере стоимости работ по ее восстановлению на основании отдельного двухстороннего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору.

5. Производство работ. Гарантии

5.1.Заказчик назначает на месте выполнения работ своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Исполнителем осуществляет контроль за ходом выполнения работ.

5.2 Исполнитель гарантирует соответствие смонтированной им аппаратуры требованиям нормативно- технической документации и работоспособность системы безопасности в течение СРОК, при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации системы.

6.Порядок расторжения договора

6.1 . Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

7.3. Меры ответственности сторон и порядок разрешения споров, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

7.4. В течение срока действия настоящего договора стороны могут заключать дополнительные соглашения, являющиеся приложениями к настоящему договору.

7.5 Все претензии по настоящему договору каждой из сторон должны быть предъявлены в письменном виде и рассмотрены в _____ срок с момента получения их другой стороной.

7.6 К настоящему договору прилагаются: (ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ)

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ОРГАНИЗАЦИЯ- исполнительИНН _____, КПП ______АДРЕСР/С _______БАНКБИК и иные реквизиты БАНКА

Исполнитель______________ Фамилия И.О.

ОРГАНИЗАЦИЯ- заказчикИНН _____, КПП ______АДРЕСР/С _______БАНКБИК и иные реквизиты БАНКА

Заказчик______________ Фамилия И.О.

© 2010-2019 г.г.. Все права защищены.
Материалы, представленные на сайте, имеют ознакомительно-информационный характер и не могут использоваться в качестве руководящих документов

Источник: https://labofbiznes.ru/dogovor_montag.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.