+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор на оказание услуг по ремонту ювелирных изделий

Содержание

Договор на оказание услуг по ремонту ювелирных изделий

Договор на оказание услуг по ремонту ювелирных изделий

Несмотря на изобилие различных ювелирных украшений в магазинах вы наверняка сталкивались с такой ситуацией, что не можете подобрать для себя или своих родных и близких то, которое действительно бы понравилось и радовало глаз.

Либо наоборот, украшение понравилось, но указанная на его этикетке цена, мягко говоря, вводит вас в шок. Поэтому одним из вариантов решения таких проблем является изготовление нужного вам ювелирного изделия специализированной мастерской.

При этом там не только изготовят то ювелирное украшение, которое вам нравится, но вы и значительно сэкономите, если украшение будет изготовлено из вашего драгоценного металла (старые, надоевшие или сломанные ювелирные изделия).

В нашей сегодняшней беседе мы попробуем в доступной форме рассказать читателям, как получить качественное ювелирное украшение и уберечь себя от возможных неприятностей.

Договор на ремонт ювелирных изделий

Договор об оказании услуги (выполнении работы), исполняемой в присутствии потребителя, может оформляться также путем выдачи кассового чека, билета и т.п. При расчете за оказанную услугу потребитель вправе потребовать кассовый чек, квитанцию или иной документ, подтверждающий факт оплаты услуги. При обнаружении недостатков выполненной работы, в соответствии со ст.

29 Закона потребитель вправе по своему выбору потребовать: — безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги); — соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги); — повторного выполнения работы; — возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.

Договор-оферта

Исполнитель» вправе в любое время вносить изменения в условия «Договора-оферты». Изменения в условия «Договора-оферты» начинают свое действие с момента опубликования их на «Сайте». 1.9. «Договор-оферта» не может быть отозван. 1.10.

«Договор–оферта» не требует скрепления печатями и/или подписания «Заказчиком» и «Исполнителем» (далее по тексту — «Стороны»), сохраняя при этом полную юридическую силу. 2. Предмет договора 2.1.

В соответствии с условиями «Договора» «Исполнитель» обязуется оказать «Услуги», а «Заказчик» обязуется оплатить «Услуги».

2.2. Виды и наименование «Услуг», а также их стоимость, указываются в «Прейскуранте» «Исполнителя». «Прейскурант» «Исполнителя» является неотъемлемой частью «Договора-оферты». «Заказчик» обязуется выбрать необходимые «Услуги» в соответствии с «Прейскурантом» «Исполнителя». 2.3.

Договор подряда на изготовление ювелирных изделий из материала заказчика

Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком золота, драгоценных и камней. 1.7. Срок действия настоящего договора:- начальный срок ;- конечный срок .

Отдельные этапы работы и сроки их завершения могут быть определены сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему договору, которые будут его неотъемлемыми частями. 1.8.

Ювелирные изделия изготавливаются Подрядчиком на основании эскизов, а также , переданных ему Заказчиком.

В этом случае акт должен быть подписан полномочными представителями сторон. 2. ЦЕНА РАБОТЫ.Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы.

При неисполнении этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в п. 2.1 договора цены работы. 3.8.

Если исполнение работы по настоящему договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему в соответствии с договором цены с учетом выполненной части работы.

3.9. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
Договор-оферта» размещается на сайте «Исполнителя»: http://miracle-jewelry.ru (далее по тексту — «Сайт»).

1.8. «Исполнитель» вправе в любое время вносить изменения в условия «Договора-оферты». Изменения в условия «Договора-оферты» начинают свое действие с момента опубликования их на «Сайте». 1.9. «Договор-оферта» не может быть отозван. 1.10.

«Договор–оферта» не требует скрепления печатями и/или подписания «Заказчиком» и «Исполнителем» (далее по тексту — «Стороны»), сохраняя при этом полную юридическую силу. 2. Предмет договора 2.1.

В соответствии с условиями «Договора» «Исполнитель» обязуется оказать «Услуги», а «Заказчик» обязуется оплатить «Услуги». 2.2. Виды и наименование «Услуг», а также их стоимость, указываются в «Прейскуранте» «Исполнителя». «Прейскурант» «Исполнителя» является неотъемлемой частью «Договора-оферты».

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. 4. ПРИЕМКА РАБОТЫ4.1.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять изготовленные ювелирные изделия по акту сдачи- приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик вправе поручить выполнение указанных выше действий иному лицу . Приемка изготовленных ювелирных изделий производится в течение дней со дня получения Заказчиком от Подрядчика уведомления в письменной форме о готовности ювелирных изделий к приемке.

В случае непредставления либо неполного или неверного представления «Исполнителем» информации «Исполнитель» вправе приостановить исполнение своих обязательств по «Договору-оферте» до представления необходимой информации. 6. Перенос сроков исполнения 6.1.

В случае если «Исполнитель» не может уложиться в сроки исполнения, указанные в «Прейскуранте», он обязан предупредить «Заказчика» за три рабочих дня до окончания срока оказания «Услуг» и в согласовании с «Заказчиком» утвердить новый срок исполнения. 6.2.

Если в установленный срок «Заказчик» не приходит и не принимает «Услуги», «Исполнитель» обязан ожидать «Заказчика» в течение трех суток.

В случае не появления «Заказчика» в установленное в данном пункте время, акт сдачи-приема оказанных «Исполнителем» «Услуг» считается подписанным «Заказчиком», а «Услуги», указанные в «Акте» – принятыми «Заказчиком».

Договор оказания услуг по ремонту ювелирных изделий

Заказчик вправе:- во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность; — отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре, становится явно невозможным; — назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 3.7.
Важно НДС не облагается на основании применения упрощенной системы налогообложения; — оставшаяся часть денежных средств в размере пятьдесят процентов оплачивается вторым платежом в момент получения «Заказчиком» готового ювелирного изделия. НДС не облагается на основании применения упрощенной системы налогообложения; 9.2. «Заказчик» вправе оплатить стоимость «Услуг» любым из ниже перечисленных способов: — перечисление «Заказчиком» денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет «Исполнителя». При этом обязанности «Заказчика» в части оплаты по «Договору» считаются исполненными со дня поступления денежных средств на расчетный счет в банке «Исполнителя» со счета «Заказчика»; — перечисление «Заказчиком» денежных средств с помощью электронных платежных систем, указанных «Исполнителем»; — передача «Заказчиком» наличных денежных средств в кассу «Исполнителя». 10.

Внимание Выполнить работу по настоящему Договору до окончания срока, установленного в п. 1.3 настоящего Договора (досрочно). В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ. 3.3.6. В случаях когда исполнение работы по Договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы.
3.3.7. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору подряда препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

Не стесняйтесь обсуждать с исполнителем условия договора, спрашивать, если что-то непонятно. Такой подход поможет избежать неприятностей в дальнейшем.

Как быть, если в назначенный исполнителем срок вы пришли забирать свой заказ и выясняется, что исполнитель еще не приступил к изготовлению вашего ювелирного украшения, ссылаясь на большое количество заказов или отсутствие ювелиров, или вы справлялись у исполнителя ранее, и стало очевидным, что изготовление не будет выполнено в срок? В этом случае вы вправе по своему выбору: — назначить исполнителю новый срок, в течении которого исполнитель должен приступить к изготовлению вашего ювелирного изделия и/или закончить его изготовление, и потребовать уменьшение цены за выполнение работы; — расторгнуть договор.

При расторжении договора исполнитель обязан вернуть вам в полном объеме переданные ему драгоценные металлы.

Источник: https://redtailer.ru/dogovor-na-okazanie-uslug-po-remontu-yuvelirnyh-izdelij/

Договор по ремонту ювелирных изделий

Договор на оказание услуг по ремонту ювелирных изделий

Комиссионер обязан:реализовать Товар Комитента на условиях, наиболее выгодных для Комитента, по цене не ниже назначенной ему последним;принять меры по охране и сохранности Товара Комитента согласно Инструкции о порядке учета хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной Приказом Министерства РФ от 29.08.01 г.№68н;реализовать Товар Комитента только на территории РФ;возместить Комитенту разницу в стоимости в случае, если Товар был реализован по цене ниже установленной Комитентом, если не докажет, что не было возможности продать Товар по назначенной цене и продажа по низшей цене предупредила еще большие убытки. Если Комиссионер совершил сделку на условиях более выгодных, чем те которые были указаны Комитентом, дополнительная выгода делится между Комитентом

При сдаче ювелирного изделия на ремонт по гарантии какие необходимы документы

Внимание Взамен он может:

  1. произвести ремонт за свой счет.
  2. полностью возместить стоимость купленного изделия;
  3. обменять его на аналогичное;

В случае замены на другое изделие по согласованию сторон учитывается стоимость.

Так, если покупатель решил приобрести другое изделие, по более низкой цене, то продавец обязан вернуть разницу.

Делает он это умышленно и в своих корыстных целях. Ведь замена или ремонт бракованного изделия сказывается на его прибыли. Гарантия на ювелирные изделия по закону сохраняется даже по истечении четырнадцати дней с момента его приобретения.

Договор подряда на изготовление ювелирных изделий из материала заказчика (примерная форма)

Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работы. 2.1. Цена работы составляет ________________ (________________) рублей.

Вариант: Цена подлежащей выполнению работы определяется по смете, представленной Подрядчиком (Приложение N ____).

Вариант: Заказчик уплачивает Подрядчику цену работы частями в сроки, согласованные Сторонами.

3.1. Подрядчик обязуется: 3.1.1. Изготовить ювелирные изделия в соответствии с эскизом Заказчика (Приложение N ____) и условиями настоящего договора с помощью собственного оборудования. 3.1.2.

Договор-оферта оказания услуг по индивидуальному изготовлению и ремонту ювелирных изделий

Изменения в условия «Договора-оферты» начинают свое действие с момента опубликования их на «Сайте».

1.9. «Договор-оферта» не может быть отозван.

1.10. «Договор–оферта» не требует скрепления печатями и/или подписания «Заказчиком» и «Исполнителем» (далее по тексту — «Стороны»), сохраняя при этом полную юридическую силу. 2. Предмет договора 2.1.

В соответствии с условиями «Договора» «Исполнитель» обязуется оказать «Услуги», а «Заказчик» обязуется оплатить «Услуги». 2.2.

Виды и наименование «Услуг», а также их стоимость, указываются в «Прейскуранте» «Исполнителя».

2.4.

Договор на выполнение работ по ремонту ювелирных изделий

В подтверждение факта выполнения работ по настоящему Договору составляется соответствующий акт.

1.3. При выполнении задач, возложенных на Исполнителя настоящим Договором, последний предоставляет услуги собственными силами и средствами / с привлечением третьих лиц или по соглашению Заказчика имеет право пользоваться его средствами. 1.4.

Передача ювелирных изделий на ремонт подтверждается актом приема-передачи. 1.5. Стоимость принятых в ремонт ювелирных изделий составляет ____________ грн., что было установлено по согласованию сторон / на основании подтверждающих документов.

Ювелирные изделия имеют незначительный / средний / значительный износ. ЗАГРУЗИТЬ — 70.00 ГРН. Хотите получить готовый индивидуальный документ, который будет полностью соответствовать Вашей ситуации и гарантировать защиту Ваших интересов? ИНТЕРЕСУЕТ ?ЗАКАЖИТЕ

Права потребителя при изготовлении ювелирных изделий в специализированных мастерских

Также исполнителем должна быть предоставлена информация об утвержденных нормах потерь драгоценных металлов, допустимых при изготовлении ювелирных изделий (угар).

Источник: https://pravoonline24.ru/dogovor-po-remontu-juvelirnyh-izdelij-76483/

Договор оказания услуг по изготовлению полиграфической продукции – Договор оказания услуг, работ

Договор на оказание услуг по ремонту ювелирных изделий

г._____________                                                  «___»_____________201__ г.

_______________________________, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице __________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и, ______________ именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___________________ , действующего на основании ___________________ с другой стороны, далее вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работы (оказать услуги) по разработке, изготовлению и доставке полиграфической продукции, а Заказчик обязуется оплатить эти работы (услуги) на условиях настоящего Договора и Дополнительных соглашений к нему. Детальные условия выполнения работ (оказания услуг) определяются Сторонами в Дополнительных соглашениях, которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Выполнить работы (оказать услуги), указанные в п. 1.1. настоящего Договора, Заказчику на условиях, определенных в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

Дополнительные соглашения оформляются в качестве приложений к настоящему Договору и являются его неотъемлемыми частями.

В Дополнительных соглашениях определяется наименование работ (услуг), их стоимость, требования к качеству и объемам работ (услуг), сроки выполнения, а также иные необходимые условия операций, совершаемых Исполнителем.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Своевременно и полностью оплачивать стоимость работ (услуг) Исполнителя в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Дополнительными соглашениями к нему.

2.2.2. Своевременно и полностью передавать Исполнителю материалы, требуемые для выполнения работ (оказания услуг), указанных в п. 1.1. настоящего Договора и детализированных в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору.

2.2.3.

В течение 3 (Трех) дней с момента получения подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) (далее – “Акт”) подписать Акт и направить его Исполнителю либо в указанный срок направить Исполнителю свои мотивированные возражения. В случае неполучения Исполнителем Акта или мотивированного отказа в указанный срок обязательства Исполнителя считаются надлежаще исполненными, а работы (услуги) принятыми по умолчанию.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.

Денежные средства, оговоренные в Дополнительном соглашении, перечисляются Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в порядке предоплаты, в течение 5-ти (Пяти) банковских дней с момента подписания соответствующего Дополнительного соглашения, если иное не оговорено в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору. Обязательство по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика в полном объеме в соответствии с соответствующим Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3.2. Исполнитель приступает к выполнению работ (оказанию услуг) не ранее поступления предоплаты в размере, предусмотренном Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

В случае задержки оплаты сроки сдачи работ (услуг) Заказчику сдвигаются на время задержки, если иное не оговорено в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору.

Такой сдвиг сроков со стороны Исполнителя не расценивается в качестве невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств Исполнителем.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору и/или Дополнительным соглашениям к нему Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и международными договорами Российской Федерации.

4.2. Дополнительными соглашениями к настоящему Договору может быть предусмотрена дополнительная ответственность Сторон.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного календарного года с момента его подписания Сторонами. В случае, если за 30 дней до дня окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит об иных намерениях, Договор считается продленным на тех же условиях на каждый последующий календарный год.

5.2. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив другую Сторону не позднее, чем за тридцать дней.

5.3. Досрочное прекращение действия настоящего Договора не освобождает Заказчика от обязательств по оплате расходов, фактически понесенных Исполнителем во исполнение настоящего Договора.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение настоящего Договора, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли не предвидеть, не предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: наводнения, землетрясения, забастовки, действия органов власти и управления, а также другие обстоятельства вне контроля Сторон.

6.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Надлежащим доказательством наличия таких обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные соответствующими компетентными организациями.

6.3. В случаях, предусмотренных в п.6.1. настоящего Договора, сроки исполнения обязательств по настоящему Договору продлеваются соразмерно времени, в течение которого действуют эти форс-мажорные обстоятельства и их последствия.

6.4. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства продолжают действовать более 3-х месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от настоящего Договора, направив письменное уведомление другой Стороне.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. Если Стороны не смогут решить спор путем переговоров, то он может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд ______________.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.2. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

8.3. Исполнитель для выполнения своих обязательств по настоящему Договору вправе совершать сделки с третьими лицами.

8.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОНИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

Приложение № 1

к Договору № ____

На оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции

____________________________, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ________________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, ________________ именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице ________________________ , действующего на основании ___________________________ с другой стороны, далее вместе именуемые “Стороны”, руководствуясь положениями вышеуказанного Договора (далее – “Договор”), договорились о нижеследующем:

1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить следующие работы:     

2. Общая стоимость работ Исполнителя составляет ________ рублей (________________), в том числе НДС (18%).

3. Заказчик оплачивает общую стоимость работ Исполнителя не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета Исполнителем.

Срок исполнения работ составляет 30 (тридцать) календарный дней с момента подачи материалов и оплаты.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны руководствуются Договором.

6. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                           ЗАКАЗЧИК:

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84/

Договор на ремонт ювелирных украшений

Договор на оказание услуг по ремонту ювелирных изделий

Агент подтверждает, что у него имеются все разрешения, необходимые для осуществления деятельности в рамках настоящего договора.1.3.

По настоящему договору Агент должен заключить договор подряда на изготовление следующих ювелирных изделий: . Ювелирные изделия, которые будут изготовлены по договору подряда, должны соответствовать золотой пробе и быть заклеймены государственным пробирным клеймом.

В случае, если ювелирные изделия будут изготавливаться по эскизам Принципала, он обязан передать их Агенту в течение дней со дня подписания настоящего договора.

Гарантия на ремонт ювелирных изделий по закону

Согласно ОСТ 117-3-002-95 п.5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ СОХРАНЯЕТ ГАРАНТИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ТЕЧЕНИИ 6 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ПРОДАЖЫ: 5.1.

Изделия должны эксплуатироваться в условиях, исключающих их механическое повреждение, а также взаимодействие со щелочными моющими средствами, кислотами, ацетоном, веществами, содержащими хлор и йод, кремами и мазями, содержащими ртуть или ее соединения, для изделий из серебра недопустим контакт с серой (пот, мази).

Взамен он может:

  1. произвести ремонт за свой счет.
  2. полностью возместить стоимость купленного изделия;
  3. обменять его на аналогичное;

В случае замены на другое изделие по согласованию сторон учитывается стоимость. Так, если покупатель решил приобрести другое изделие, по более низкой цене, то продавец обязан вернуть разницу.

Важно И наоборот, если новое изделие имеет более высокую стоимость, то покупатель вносит недостающую сумму.

Ремонт ювелирных изделий

Стандартный ремонт ювелирных изделий в Москве и не только начинается с осмотра мастером поврежденного .

предупреждает об этом и о том, что придется вынуть кристаллы на время работ. Сертифицированная мастерская по ремонту ювелирных изделий – место, где украшение обязательно взвесят перед началом работ.

Замерят вес, и когда будут возвращать украшение владельцу. Не должно потеряться больше металла, чем указано в погрешности.

Ее норма прописана в документах мастерской. Мастер обязан замерить уровень загрязнения .

Налипшие жир, пыль, влияют на вес драгоценности. Ее чистят, прежде, чем положить на чашу прибора.

Правила сдачи ювелирных изделий в ремонт

Представитель компании-производителя или же ближайший сервисный центр обязан провести ремонт в течение 45 дней с момента обращения.

Однако в такой ситуации доказать свою правоту уже практически невозможно, говорит руководитель коллегии адвокатов «Искрина и партнеры» Юлия Искрина.

Позаботиться о сборе доказательств для суда нужно было еще в момент сдачи украшения в ремонт, объясняет она: «При сдаче дорогостоящих изделий необходимо, конечно, иметь сертификат на него.

И если боитесь, что будет подмена, соответственно, при сдаче этого ювелирного изделия мастеру необходимо, чтобы он на копии этого сертификата поставил свою подпись, что он получает именно то изделие, которое будет ремонтировать.

Ремонт ювелирных украшений

Ремонт эксклюзивных, стандартных, сложных и простых изделий будет выполнен обязательно качественно и в кротчайшие сроки, и вы опять, надев его, будете чувствовать себя на высоте.

К наиболее распространенным видам ремонта ювелирных изделий относятся: 1.

Пайка. Как правило, пайку осуществляют для браслетов, замочков и цепочек. При этом с помощью драгоценных металлов выполняется спайка разрыва или слома.

Если замочек сломан и восстановлению не подлежит, то мы его просто заменим идентичным. При спайке очень тщательно подбирается металл, чтобы не было заметно место ремонта.

Мы гарантируем, что после ремонта, вы сами не найдете место разрыва в цепи, не зависимо от того какого бы сплетения она не была. 2. . Когда вы приобретаете новое ювелирное украшение, вы настолько ослеплены его красотой и сиянием, что забываете проверить качество закрепки камня.

Источник: https://advokatssr.ru/dogovor-na-remont-juvelirnyh-ukrashenij-12148/

Договор подряда на изготовление ювелирных изделий из материала заказчика

Договор на оказание услуг по ремонту ювелирных изделий
г. __________ “___”_________ ____ г. ______________________________, именуем__ в дальнейшем Заказчик, в лице (наименование или Ф.И.О.)_____________________, действующ___ на основании _________________________,(должность, Ф.И.О.

) (Устава, положения, доверенности или паспорта)с одной стороны, и _______________________________, именуем___ в дальнейшем (наименование или Ф.И.О.)Подрядчик, в лице ______________________________, действующ___ на основании (должность, Ф.И.О.

)_______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые (Устава, положения, доверенности или паспорта)стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1.

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется по эскизам Заказчика (Приложение N __) изготовить ювелирные изделия из материала Заказчика (далее – “ювелирные изделия”), передать результат работы Заказчику по Акту выполненных работ (Приложение N __), а Заказчик обязуется принять ювелирные изделия и оплатить их.

1.2. Задание Заказчика (подлежащие изготовлению ювелирные изделия):

Вид ________________, количество ________________, вес ________________, требования к изделиям ________________, проба _____ (___________), упаковка ________________, маркировка ________________, сертификация ________________, сроки изготовления ________________, иные требования ____________________.

Ювелирные изделия должны быть заклеймены государственным пробирным клеймом, также на них должен быть поставлен оттиск именника Подрядчика.

2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена работы составляет _____ (_________) рублей.

Вариант. Цена подлежащей выполнению работы определяется по смете, представленной Подрядчиком (Приложение N ___ к настоящему договору). Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.

2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере ______ (__________) рублей в течение ______ дней после подписания настоящего договора. Окончательный расчет производится после передачи ювелирных изделий Заказчику.

Вариант: Заказчик уплачивает Подрядчику цену работы частями в сроки, согласованные сторонами.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Изготовить ювелирные изделия в соответствии с эскизом Заказчика (Приложение N __) и условиями настоящего договора с помощью собственного оборудования.

3.1.2. Приступить к выполнению работы не позднее ________ с момента получения от Заказчика материалов и эскиза ювелирных изделий (Приложение N __).

3.1.3. Выполнить работу не позднее ________ с момента ее фактического начала.

3.1.4. По выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, сообщить об этом Заказчику по факсу N ________ или электронной почте ______________ (в последнем случае стороны согласовывают дату приема-передачи результата работ).

3.1.5. Не позднее “___”________ ____ г. передать Заказчику результат работ по Акту выполненных работ (Приложение N __).

Одновременно с Актом выполненных работ (Приложение N __) Подрядчик обязан представить Заказчику отчет о расходовании предоставленных Заказчиком материалов (Приложение N __).

3.1.6.

При обнаружении обстоятельств, угрожающих результатам выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок, а также в случае необходимости проведения дополнительных работ, увеличивающих цену работ по настоящему договору, известить об этом Заказчика не позднее __________ с момента обнаружения таких обстоятельств и до получения от Заказчика соответствующих указаний приостановить работы.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Передать Подрядчику не позднее ____________ с момента подписания настоящего Договора эскиз на изготовление ювелирных изделий (Приложение N __) и материалы, необходимые для изготовления ювелирных изделий по настоящему договору.

Перечень и характеристики материалов, подлежащих передаче, указаны в накладной по форме N М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а.

Заполненная и подписанная Сторонами накладная является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2.2. В случае получения от Подрядчика информации, указанной в п. 3.1.6 настоящего договора, направить Подрядчику указания о дальнейших действиях не позднее ________ с момента получения предупреждения Подрядчика.

3.2.3. Оплатить работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренных настоящим договором.

4. ПРИЕМКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

4.1. Заказчик обязан не позднее срока, указанного в п. 3.1.5 настоящего договора, принять изготовленные ювелирные изделия, а при обнаружении любых недостатков работы уведомить об этом Подрядчика и согласовать с ним сроки и порядок устранения выявленных недостатков.

Приемка изготовленных ювелирных изделий будет производиться на складе Подрядчика по адресу: ___________________.

Вариант: или по месту нахождения ______________ по адресу: ___________________.

4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки ювелирных изделий при их приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если они были оговорены в акте выполненных работ.

4.3. Заказчик, принявший ювелирные изделия без проверки, лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки).

4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки ювелирных изделий отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.

4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков ювелирных изделий или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, расходы сторон распределяются поровну.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ФОРС-МАЖОР

5.1. В случае утери или повреждения Подрядчиком предоставленных Заказчиком материалов Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения причиненного документально подтвержденного ущерба.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков работ, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Споры по настоящему договору будут разрешаться сторонами путем переговоров, а в случае, если результат переговоров не будет достигнут, – в суде по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.5.

Обстоятельства форс-мажорного характера (обстоятельства непреодолимой силы), за которые стороны не отвечают (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов, запрещающих деятельность сторон по настоящему договору), освобождают сторону, не выполнившую обязательства, от ответственности. Если указанные обстоятельства продлятся более __________, стороны вправе отказаться от настоящего договора.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. В остальном, не урегулированном настоящим договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

6.3. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по ______ для каждой из сторон.

7. АДРЕСА СТОРОН, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Подрядчик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик Подрядчик _________________________ __________________________ (должность, Ф.И.О.) (должность, Ф.И.О.) М.П. М.П.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%B7_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.