+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор на авторский надзор в строительстве образец

Содержание

Договор на авторский надзор в строительстве образец

Договор на авторский надзор в строительстве образец

Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях, установленных настоящим договором. 2. Организация авторского надзора 2.1.

Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет ___________ рублей, включая (не включая НДС) — ____________ рублей в месяц (квартал).

Стоимость работ по настоящему договору, согласно сметы-калькуляции (Приложение № 1), составляет 100 000 рублей (Сто тысяч) рублей, НДС 18% не облагается.2.Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета в течение 15 (пятнадцати) банковских дней.

Договор авторского надзора за строительством образец

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Назначение руководителя и специалистов, ответственных за проведение авторского надзора, производится приказом организации-исполнителя и доводится до сведения Заказчика, который информирует о принятом решении подрядчика и органы Государственного архитектурно-строительного надзора.

Авторский надзор осуществляется в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объекта, а в случае необходимости — и начального периода его эксплуатации. 2.2. Сроки проведения работ по авторскому надзору устанавливаются графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

В случае если Заказчик не осуществил оплату услуг Исполнителя на условиях, предусмотренных настоящим договором, или нарушил пп.4.2.1., Исполнитель вправе приостановить оказание услуг Заказчику до момента оплаты услуг или устранения нарушения пп.4.2.1.

4. Обязанности и права Заказчика

Внесение предложений в органы Государственного архитектурно-строительного надзора и другие органы архитектуры и градостроительства о приостановлении в необходимых случаях строительных и монтажных работ, выполняемых с выявленными нарушениями, и принятии мер по предотвращению нарушения авторского права на произведение архитектуры в соответствии с законодательством. 3.2.
По настоящему договору Исполнитель обязуется осуществлять авторский надзор за строительством ____________________, расположенного по адресу _________________________ (далее — «Объект»), осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на Объекте.

Принять выполненные Исполнителем работы по Акту приема-передачи или в течение 10 дней с момента получения акта выполненных работ предоставить Исполнителю мотивированный отказ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки (этапа) работ Исполнитель стороны в течение 10-ти дней составляют двусторонний акт с перечнем замечаний и сроком их устранения.
Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 7.1.

Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая гражданские волнения, наводнения, пожары, и другие стихийные бедствия. 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 8.1.

Договор на авторский надзор (образец) с приложениями

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически.

Авторский надзор осуществляется специалистами — разработчиками рабочей документации, назначаемыми руководителем организации- Проектировщика.

Услуги НДС не облагаются на основании п.п. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ и ст.ст. 40 – 43 Федерального закона №73-ФЗ от 25 июня 2002 г.

Авторский надзор осуществляется специалистами — разработчиками рабочей документации, назначаемыми руководителем организации-исполнителя. Руководителем специалистов, осуществляющих авторский надзор, назначается главный архитектор (главный инженер проекта).

Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.5.2. Заказчик обязуется:5.3. Предоставлять Подрядчику доступ на объект в течение действия договора.5.4.

Контроль за выполнением указаний, внесенных в журнал авторского надзора. 3.1.4.

Внесение предложений в органы Государственного архитектурно- строительного надзора и другие органы архитектуры и градостроительства о приостановлении в необходимых случаях строительных и монтажных работ, выполняемых с выявленными нарушениями, и принятии мер по предотвращению нарушения авторского права на произведение архитектуры в соответствии с законодательством. 3.2. На специалистов, осуществляющих авторский надзор, возлагаются следующие обязанности: 3.2.1. Выборочная проверка соответствия производимых строительных и монтажных работ рабочей документации и требованиям строительных норм и правил. 3.2.2. Контракта, и отчетной документации, согласованной государственным органом охраны объектов культурного наследия (п. 4.2 Контракта), Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг.

ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ акты оказанных услуг в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора. 3.2.

ЗАКАЗЧИК обязан производить приемку оказанных услуг и оформлять акты в трехдневный срок с момента предъявления актов на оказанные услуги. 3.3.

ЗАКАЗЧИК обязан произвести оплату оказанных услуг в форме предоплаты в течение 10 (десяти) дней после подписания настоящего Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

ДОГОВОР N на авторский надзор в строительстве г. » » г. , именуем в дальнейшем Исполнитель, (полное наименование) в лице , (должность, Ф.И.О.) действующ на основании , с одной стороны, и , именуем в дальнейшем Заказчик, (полное наименование) в лице , (должность, Ф.И.О.

) действующ на основании , с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.

По настоящему договору Исполнитель обязуется осуществлять авторский надзор за строительством , расположенного по адресу (далее — «Объект»), осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на Объекте.

Подписать и передать Исполнителю акт сдачи-приемки оказанных услуг по настоящему договору не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения экземпляров таких актов по электронной почте или посредством услуг почты.
Заказчик вправе отказаться от договора в одностороннем порядке, о чем письменно извещает Исполнителя до окончания оплачиваемого месяца.

5. Обязанности и права Исполнителя

Электронные документы и информация, полученные/направленные Исполнителем или Заказчиком по электронным почтовым адресам, указанным в настоящем Договоре, имеют юридическую силу оригиналов таких документов (информации), выполненных на бумажном носителе.

Назначение руководителя и специалистов, ответственных за проведение авторского надзора, производится приказом организации- Проектировщика и доводится до сведения Заказчика, который информирует о принятом решении подрядчика и органы Государственного архитектурно- строительного надзора. 2.5.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему Договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки.6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.7.1.

Результаты произведенных проверок за выполнением консервационных работ оформляются записями в Журнале авторского надзора. Журнал авторского надзора должен постоянно находиться на объекте, а по окончанию работ подлежит передаче Заказчику.

Исполнитель несет ответственность за действия и упущения привлекаемых соисполнителей.

6. Использование результатов работ

Оплатить Подрядчику работы, предусмотренные п.1, а так же в размерах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по Договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере % цены Договора за каждый день просрочки, но не более %.6.2.

Штрафные санкции к Заказчику применимы в случае неоднократного, немотивированного (от двух и более раз) отказа от приемки оказанных Услуг.

Заказчик оплачивает услуги Подрядчика авансовыми платежами до 5 (пятого) числа каждого календарного месяца, в котором планируется пользование услугами Исполнителя.

Окончательный расчет за выполненные работы Заказчик производит в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента ввода Объекта в эксплуатацию на основании подписанного акта приемки выполненных работ.

Авторский надзор осуществляется в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию Объекта, а в случае необходимости — и начального периода его эксплуатации.

Участие: — в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ, от качества которых зависят прочность, устойчивость, надежность и долговечность возводимых зданий и сооружений; — в приемке в процессе строительства отдельных ответственных конструкций. 3.2.7. Регулярное ведение журнала авторского надзора. 3.3.

Заказчик обязан обеспечить специалистов, осуществляющих авторский надзор, приборами и оборудованием для инструментального контроля строительных конструкций, изделий, узлов и иных видов работ, служебными и жилыми помещениями, транспортом, средствами связи, вычислительной техникой и др. Договор на авторский надзор в строительстве Образец.

Договор основной документ, регулирующий взаимоотношения сторон, устанавливающий их права.

Источник: https://engmax.ru/transportnoe-pravo/10993-dogovor-na-avtorskiy-nadzor-v-stroitelstve-obrazec.html

Договор авторского надзора. Образец и бланк для скачивания 2019 года

Договор на авторский надзор в строительстве образец
Строительство объектов промышленности и соцкультбыта, особенно крупных, не обходится без надзора автора проекта за своим детищем. Гражданско-правовые отношения заказчика с проектировщиком регламентируются договором авторского надзора.

Файлы в .DOC:Бланк договора авторского надзораОбразец договора авторского надзора

Правовая основа контракта

Заинтересованными сторонами контракта являются:

  1. проектно-изыскательская организация, разработавшая проект строительства объекта;
  2. заказчик (инвестор) строительства.

Выгода обеих сторон в контроле архитекторов и инженеров-проектировщиков, непосредственно участвующих в создании проекта, за ходом строительства очевидна.

Автор проекта получает возможность беспрепятственно посещать строительный объект и контролировать правильность ведения строительно-монтажных и специальных работ, а также качество и соответствие проекту применяемых материалов.

Это дает ему уверенность в создании объекта без нарушения строительных норм и правил в соответствии с принятыми им архитектурно-строительными решениями.

Инвестор (заказчик), в свою очередь, доверяет надзор за объектом специалистам, непосредственно заинтересованным в правильном и качественном строительстве объекта, куда он вкладывает немалые финансовые средства.

Авторский надзор как вариант договора оказания услуг

Закон регулирует порядок ведения авторского надзора соответствующими строительными нормами и предусматривает наличие договора между заказчиком и генеральным проектировщиком.

Сущность этого документа примерно идентична договору подряда, так как процесс ведения авторского надзора включает в себя работы по контролю за строительством и камеральную обработку результатов.

В то же время многие юристы склонны считать такой контракт сделкой по возмездному оказанию услуг. Гражданский кодекс определяет обязанности подрядчика по договорам подряда в сдаче выполненных работ заказчику.

Заказчику в этом случае не столь важен сам процесс выполнения работ, сколько качественный и вовремя сданный продукт деятельности подрядчика. И в этом главное отличие договора авторского надзора от договора оказания услуг, заказчик (клиент) не зацикливается на результате действий исполнителя, ему важен сам процесс и качество оказываемых услуг.

По своему предназначению договор авторского надзора более всего соответствует именно таким критериям. Инвестору важно знать и быть уверенным в том, что объект находится под постоянным надзором, а его деньги расходуются разумно на выполнение строительных работ в строгом соответствии с проектом и требованиями строительных норм и правил.

В сфере строительства, ввиду сложности технологий и наукоемкости производимых работ, часто возникают споры между лицами, участвующими в процессе возведения зданий и сооружений.

Правовой основой для их разрешения являются предусмотренные статьями Гражданского кодекса основания и обстоятельства для отказа сторон от дальнейшего ведения авторского надзора.

Сущность договора и его основные условия

Обязателен к указанию в документе предмет договора, как предоставление автором проекта услуг по контролю за соответствием возводимого здания (сооружения) требованиям проектной документации. К договору в обязательном порядке прилагаются следующие документы:

  1. график проверок объекта инженерами и архитекторами проектной организации;
  2. журнал предписаний авторского надзора, включающий в себя графы с отметками об их выполнении;
  3. список обязательных для проверок конструктивов здания, особенно несущих конструкций;
  4. перечень актов скрытых работ, обязательных к актированию вместе с контролирующими лицами;
  5. смета финансовых средств, отпущенных для осуществления авторского надзора в течение всего срока действия договора.

Важность вышеуказанной документации определяется существенными условиями контракта при заключении сделки на ведение авторского контроля за строительством.

Действие договора

Гражданское законодательство считает договор заключенным сразу же после того, как автор проекта и заказчик достигли взаимопонимания по всем существенным условиям и подписали контракт.

В противном случае, особенно при отсутствии необходимых приложений в полном объеме, соглашение признается незаключенным.

Возникающие после этого споры сторон не могут быть решены договорными нормами. Например, при судебном иске о взыскании долга за ведение авторского надзора суд не сможет удовлетворить материальные претензии к заказчику в случае признания сделки незаключенной.

Процедура заключения договора

Лицом с наибольшей заинтересованностью в оформлении договора является заказчик, который одновременно может являться и инвестором строительства. Несмотря на это, автор проекта в лице проектных институтов или архитектурных бюро берет на себя обязанность оформить проект договора вместе со всей необходимой документацией в виде журналов, графиков, смет.

Грамотное предложение заказчика о заключении сделки, так называемая «оферта», является гарантией отсутствия в дальнейшем споров, разногласий и разночтений документов.

В оферте нужно указать:

  • все основные условия сделки;
  • подробное описание строящегося здания и стадии производства стройработ, особенно по несущим конструкциям каркаса;
  • специализацию по типам работ;
  • желаемую периодичность посещения объекта специалистами проектировщика;
  • смету по ведению надзора.

Проектировщик не сможет отказаться от заключения контракта, так как контроль за исполнением замыслов архитекторов является одной из главных его функций.

В случае отказа автора проекта от сотрудничества по конкретному строительному объекту заказчик имеет законное право обратиться в арбитражный суд с жалобой на неправомерные действия автора проекта. Основанием для такого обращения будет направленная проектировщику оферта.

Как правильно принять и оплатить услуги по авторскому надзору

Обычно периодичность посещения строек специалистами проектировщика, ведущими авторский надзор, зависит от месторасположения объекта.

Соответственно, представитель главного инженера проекта выставляет на оплату заказчику процентовку ежеквартально по строительным объектам, находящимся в черте города (населенного пункта).

При этом в акте выполненных работ (процентовке) указывается количество выходов, даты и время нахождения на стройке инженеров-проектировщиков.

По удаленным стройкам за пределами города или республики оплата осуществляется за каждый выезд специалистов.

Как правило, на таких объектах специалисты находятся, как минимум, несколько дней. Акты на осуществление надзора оформляются по утвержденным типовым формам. Ознакомиться с ними можно в приложениях к СНиПам.

Эти же строительные нормы диктуют сторонам договора периодичность оформления актов приемки услуг по авторскому надзору, что создает неудобства для обеих сторон, особенно по иногородним объектам. Изменение в законодательстве по этому вопросу позволит заказчикам и авторам проектов рациональнее планировать работу по обеспечению строек авторским надзором.

В заключение

Рекомендуем строителям, заказчикам и инвесторам строительства, а также проектным организациям своевременно заключать соглашения по авторскому надзору. К сожалению, недостаточная квалификация производителей работ приводит к грубым ошибкам при возведении зданий, особенно их несущих каркасов.

Авторский надзор, проводимый регулярно на стройке с самого начала работ, позволит исключить такой негатив.

Источник: https://zakonius.ru/obrazec/dogovor-avtorskogo-nadzora

Авторский надзор в строительстве: ведение и заполнение журнала технического надзора, его стоимость и образец договора

Договор на авторский надзор в строительстве образец

Контроль за проведением строительных работ — важнейшее мероприятие. В это понятие входит и авторский надзор. Что это такое, мы подробно рассмотрим в статье. Представим определение термина, цели такого надзора, нормативную документацию, его регулирующую. Рассмотрим, что он должен включать в себя, почему такой контроль необходим, как правильно составить для него договор.

Авторский надзор — это визуальная или документарная проверка в строительстве. Такой контроль не подразумевает применение контрольных, измерительных, инструментальных средств. Но сложность тут в том, что не все виды проверки возможно полноценно и качественно провести без них. Поэтому во многих случаях авторский контроль совмещают с инструментальным.

Авторский надзор в строительстве: определение, документы, порядок осуществления

Авторским надзором называется контроль лица (проектировщика), составившую проектную документацию объекта, за соблюдением в процессе его строительства установленных в бумаге требований.

Еще один вариант.

Авторский надзор — совокупность действий, осуществляемых документально или визуально, что направлены на определение соответствия архитектурных, градостроительных, планировочных, технических, художественных, технологических, природоохранных действий и решений, которые осуществляются подрядчиком во время возведения объекта, требованиям проекта. Это понятие распространяется и на принятие решений в рабочем проекте, фиксацию этапов строительства в соответствующей документации.

В отношении чего производится?

Такого рода надзор проводят в отношении данного:

  • Различные объекты строительства.
  • Строительно-монтажные работы.
  • Конструктивные системы и элементы здания.
  • Исполнительные и сметные документы.
  • Документация по закупкам стройматериалов и рабочего оборудования.

Цель мероприятия

Как известно, проект возведения или реконструкции объекта включает в себя различного рода решения: архитектурные, технологические, планировочные, инженерно-технические, коммуникационные, направленные на защиту окружающей среды. Все они должны быть реализованы в том виде, как их задумал, разработал проектировщик.

Цель авторского надзора в этой нише — исключить все отступления (не имеющие основания) от положений проектной, рабочей, сметной документации. Такая проверка выступает гарантом того, что объект строительства в дальнейшем будет введен в эксплуатацию, а его характеристики — соответствовать замыслам проектировщика.

Главные задачи

Обозначим теперь главные задачи авторского надзора в строительстве:

  • Контроль за соблюдением технологии строительства. Проектные документы задают определенные методики работы, технологии. Проекты производства работ определяют условия и порядок выполнения работ. Авторский надзор в строительстве, в свою очередь, гарантирует соответствие реально произведенных работ данным документам.
  • Достижение значений проектов. Расположение, свойства, тип объекта строительства в реальности должны совпадать с установленными проектными значениями.
  • Проверка достоверности документации. Каждый этап строительства и тип строительных работ сопровождается определенными исполнительными документами. Они уже оформляются на основании фактического объема стройработ, фиксируют исполнение решений. Здесь проведение авторского надзора обеспечивает правильность и полноту отображения уже воплощенных в жизнь проектных решений в исполнительных бумагах.
  • Контроль за использованием разрешенных стройматериалов и оборудования. В процессе проектирования будут выбраны материалы и оборудование, которые удовлетворяют требованиям безопасности, надежности, прочности, а также экологическим нормам. Например, на базе документов по закупкам возможно узнать, какие материалы, какое оборудование было реально использовано при строительстве объекта. Задача специалиста авторского надзора здесь — проверить соответствие фактически используемых стройматериалов и оборудования требованиям проектных бумаг.
  • Контроль за качеством поставок. Оборудование и материалы, что поставляются на объект строительства, обязательно должны сопровождаться сертификатами безопасности и качества. Авторский надзор тут нужен для того, чтобы подтвердить соответствие уровня качества используемых материалов требованиям проектировщиков.

Это общие задачи авторского контроля. При этом для определенного объекта строительства могут появиться и частные задачи. Их состав обычно определяют уже на этапе проектирования. На основании подобных частных задач вводятся требования по оцениванию, критерии приемки, роль проектировщика, его права в проведении подобного надзора.

Нормативная документация

Из определения авторского надзора становится ясным, что является он важнейшей частью строительных работ. Именно благодаря ему сокращается количество брака и несоответствий проекту. При этом авторский надзор не является обязательной процедурой. Нормативная база, действующая сегодня в РФ, позволяет отказаться от этого типа контроля со стороны создателей проекта.

Основными регулирующими положениями авторского надзора на сегодня выступают следующие:

  • Градостроительный Кодекс РФ. В частности, ст. 53, посвященная строительному контролю. Тут сказано, что возможно привлекать специалистов-проектировщиков к оценке соответствия реально совершенных работ требованиям ими составленной проектной документации. Решение о проведении авторского надзора, тем не менее, остается за застройщиком.
  • ФЗ № 116 «О промышленной безопасности производственных опасных объектов» (1997). Последние изменения данного нормативного акта — ФЗ № 514 (2014). В частности, ст. 8 называет авторский надзор обязательным в отношении строительства, капитального ремонта, реконструкции, консервации, технологического перевооружения, ликвидации объекта, который относится к типу «опасный производственный».
  • ФЗ № 169 «Об архитектурной деятельности в РФ» (1995). Последние изменения данного регулирующего акта — ФЗ № 248 (2011). Здесь в ст. 12 устанавливается право архитектора на авторский надзор во время проведения строительства спроектированного им объекта. Однако это право, а не обязанность.
  • ФЗ № 384 «Техрегламент о безопасности сооружений и зданий» (2009). В ст. 41 говорится о добровольной оценке соответствия объектов строительства требованиям проектных документов. В том числе эта оценка может воплощаться в виде авторского надзора.
  • РД 11-04-2006 «Порядок проведения проверок при осуществлении строительного государственного надзора…» Документ утвержден приказом Ростехнадзора № 1129 (2006). В частности, его ст. 13 устанавливает необходимость проверки соблюдения требований норм и прав техрегламентов, иных правовых нормативных актов и проектных документов применительно строительных работ. Это правило косвенно обязывает осуществлять и авторский контроль.

Источник:

Авторский надзор в строительстве: заключение договора авторского надзора

Авторский надзор в строительстве — комплекс мониторинговых и контрольных мер, осуществляемых лицом, ответственным за разработку проектной документации.

Авторское сопровождение призвано отслеживать соответствие проводимых работ заявленному проекту и законодательным нормам в сфере градостроительства и архитектуры.

Это один из видов услуг, которые — при потребности — может предоставить проектировщик.

Положение об авторском надзоре в строительстве

Согласно действующему законодательству, такой контроль осуществляется на основании запроса застройщика, который намерен вести за строительством объекта повышенный контроль.

Кроме того, Госархстройинспекция (ГАСК) может выдать постановление на ведение надзора автору проектной документации или конструкторской документации, если он подтвердит факт своего авторства.

Но, в целом, как показывает практика, такой вид деятельности чаще всего инициирован именно со стороны заказчика для контроля происходящего на стройплощадке и соответствия конечного результата запланированному.

Чем отличается от технического — тем, что осуществляется непосредственно лицом, имеющим отношение к разработке плана и проекта, градостроительных условий и ограничений, принимая во внимание землеустроительное обслуживание. Осуществление такой деятельности возможно при строительстве с нуля, перепланировании, при капитальном ремонте.

Источник: https://vzelenke.ru/nedvizhimost/chto-takoe-avtorskij-nadzor-v-stroitelstve.html

Пример договора на авторский надзор за строительством 2019

Договор на авторский надзор в строительстве образец

3.1. Специалисты, осуществляющие авторский надзор, имеют право на: 3.1.1. Доступ в строящийся Объект и места производства строительно-монтажных работ. 3.1.2. Ознакомление с необходимой технической документацией, относящейся к Объекту строительства.

3.1.3. Контроль за выполнением указаний, внесенных в журнал авторского надзора. 3.1.4.

Внесение предложений в органы Государственного архитектурно-строительного надзора и другие органы архитектуры и градостроительства о приостановлении в необходимых случаях строительных и монтажных работ, выполняемых с выявленными нарушениями, и принятии мер по предотвращению нарушения авторского права на произведение архитектуры в соответствии с законодательством. 3.2. На специалистов, осуществляющих авторский надзор, возлагаются следующие обязанности: 3.2.1.

Выборочная проверка соответствия производимых строительных и монтажных работ рабочей документации и требованиям строительных норм и правил.

Договор на авторский надзор за архитектурным проектом

Тематика документа: Файл текстовой версии: 9,8 кб Сохранить документ: г. _______________ «__»___________ ____ г.

_________________________________, именуем__ в дальнейшем «Архитектор», (полное наименование) в лице ___________________________________________________________________, (должность, Ф.И.О.

) действующ___ на основании _____________________________, с одной стороны, и _______________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», (полное наименование) в лице ___________________________________________________________________, (должность, Ф.И.О.

) действующ___ на основании ______________________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.1.

По настоящему договору Архитектор обязуется осуществлять авторский надзор за разработкой архитектурного проекта для строительства объекта: ____________________, расположенного по адресу _________________________.

1.2.

Журнал авторского надзора за строительством – образец заполнения

25 октября 2017 / / Журнал авторского надзора за строительством — образец заполнения, а также особенности его ведения, издания приказа на авторский надзор в строительстве, нюансы подготовки отчета авторского за строительством и заполнения журнала строительного контроля и технического надзора будут раскрыты в настоящей статье. Образец журнала строительного контроля и технического надзора (сварочные работы) Образец журнала авторского надзора Образец приказа на авторский надзор Авторский надзор осуществляется согласно Своду правил

«Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»

Источник: http://dvpravo95.ru/primer-dogovora-na-avtorskij-nadzor-za-stroitelstvom-2019-76554/

Договор на осуществление авторского надзора за строительством (примерная форма), Договор (форма) от 24 июля 2018 года

Договор на авторский надзор в строительстве образец

Настоящую форму можнораспечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), гденастройка параметров просмотра и печати устанавливаетсяавтоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобногозаполнения бланк в MS Word представлен в переработанномформате.

Примернаяформа

г.Санкт-Петербург

“__”____________ 20 __ г.

____________ , именуемоев дальнейшем “Исполнитель”, на основании лицензии N _____ в лице___________ , действующего на основании ___________ , с однойстороны, и ___________ , именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице____________ , действующего на основании ____________ , с другойстороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Заказчик поручает, аИсполнитель принимает на себя:

-осуществление авторского надзора специалистами Исполнителя,указанными в Приложении N 1 к настоящему договору, по строительствужилого дома со встроенно-пристроенными помещениями по адресу:

,

именуемого в дальнейшем”Объект”.

-участие в приемке и вводе в эксплуатацию законченногостроительством Объекта.

1.2. Требования к ведениюавторского надзора определяются СП11-110-99.

2.Срок действия договора

2.1.Стороны установили сроки выполнения Исполнителем принятых на себяобязательств по настоящему Договору:

начало – письменноеуведомление Заказчика о начале работ.

окончание – дата выдачиразрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

2.2. Договор может бытьпрекращен досрочно по соглашению сторон.

2.3.

Заказчик вправеотказаться от договора в одностороннем порядке, о чем письменноизвещает Исполнителя до окончания оплачиваемого месяца.

3.Стоимость работ и порядок расчетов

3.1.Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет___________ рублей, включая (не включая НДС) – ____________ рублейв месяц (квартал).

3.

2 Оплата услугИсполнителя проводится Заказчиком ежемесячно на основании счетовИсполнителя с приложенными к ним актами выполненных работ исчетом-фактурой, не позднее 5 (пяти) банковских дней с моментаприемки работ и подписания Заказчиком акта сдачи-приемкивыполненных работ.

3.3.

Окончательный расчетза выполненные работы Заказчик производит в течение 60(шестидесяти) календарных дней с момента ввода Объекта вэксплуатацию на основании подписанного акта приемки выполненныхработ.

Днем оплаты считаетсядень списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. Заказчик вправе прирасчете за услуги произвести удержание суммы штрафа, начисленногоИсполнителю по п.7.3. договора.

4.Обязанности и права Заказчика

4.1.Заказчик обязан:

4.1.1. Предоставитьдокументацию и информацию по строящемуся Объекту в объеменеобходимом Исполнителю для выполнения своих обязанностей;

4.1.2. Обеспечитьсвободный доступ Исполнителя к Объекту и способствовать Исполнителюв выполнении его обязанностей;

4.1.3. Производитьсвоевременную оплату выполненных работ Исполнителю.

4.1.4. Принятьвыполненные Исполнителем работы по Акту приема-передачи или втечение 10 дней с момента получения акта выполненных работпредоставить Исполнителю мотивированный отказ. В случаемотивированного отказа Заказчика от приемки (этапа) работИсполнитель стороны в течение 10-ти дней составляют двустороннийакт с перечнем замечаний и сроком их устранения.

4.1.4.

В случаеприостановки выполнения работ на Объекте, сообщить в письменномвиде об этом Исполнителю в течение трех рабочих дней.

4.1.5. ПредоставитьИсполнителю перечень подрядных организаций, осуществляющихстроительные и монтажные работы на Объекте по форме, указанной вПриложении N 5.

4.2. Заказчик имеетправо:

4.2.1.

Контролироватьдействия Исполнителя на всем периоде действия договора.

5.Обязанности и права Исполнителя

5.1.Исполнитель обязан:

5.1.1. Проверять впроцессе строительства соответствие выполненных работ проектнымрешениям, предусмотренным в рабочих чертежах, соблюдение технологиивозведения объекта, качество производства строительно-монтажныхработ.

Предоставить Заказчику Список специалистов, осуществляющихавторский надзор (Приложение N 1 к Договору).

5.1.2. Рассматриватьпредложения и по согласованию с Заказчиком вносить в установленномпорядке уточнения, дополнения и изменения в проектно-сметнуюдокументацию.

5.1.3.

Своевременнорешать все возникающие в процессе строительства вопросы попроектно-сметной документации.

5.1.4. Вести журналавторского надзора, в котором фиксировать все выявленные пристроительстве отступления и нарушения требований строительных норм,правил и технических условий по производству строительно-монтажныхработ.

5.1.5.

Следить засвоевременным и качественным выполнением изменений, замечаний иуказаний, внесенных в журнал авторского надзора.
5.1.6. Выезд специалистовИсполнителя на Объект для проведения авторского надзораосуществляется ____________ раз в неделю в соответствии сплан-графиком (Приложение N 3).

Даты выезда Исполнителя на Объектдля проведения авторского надзора устанавливается Заказчиком, о чемЗаказчик извещает Исполнителя не позднее одного рабочего дня допредполагаемой даты выезда специалистов Исполнителя. Факт посещенияОбъекта отражается в регистрационном листе журнала авторскогонадзора, обязанность по ведению которого осуществляет Исполнитель.

Форма регистрационного листа посещения объекта указана в ПриложенииN 4.

5.1.7. По всем выявленнымотступлениям от проектно-сметной документации Исполнитель ведетучет по форме учетного листа отступлений от проектно-сметнойдокументации (Приложение N 6).

6.Использование результатов работ

6.1.Заказчик владеет, пользуется и распоряжается переданными ему понастоящему договору изменениями и дополнениями к проектнойдокументации по своему усмотрению в соответствии с действующимзаконодательством.

6.2.

Исполнитель невправе использовать сведения, предоставленные ему Заказчиком, длялюбых других целей, кроме выполнения обязательств по настоящемудоговору.

Заказчик со своей стороны обязуется сохранять полнуюконфиденциальность о методах и способах реализации Исполнителемсвоих обязательств.

7.Ответственность сторон

7.1. Заневыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящемуДоговору Исполнитель и Заказчик несут ответственность всоответствии с действующим законодательством РФ.

7.2.

Исполнитель несетответственность за авторские указания по соблюдению проектныхрешений при выполнении работ, а также солидарную с подрядчикомответственность за ущерб, вследствие некачественно выполненныхскрытых работ, в приемке которых участвовал представительИсполнителя.

Вслучае ненадлежащих указаний представителя Исполнителя повыполнению подрядчиком работ в рамках действия настоящего договора,в результате которых Заказчик понес материальный ущерб, Исполнительобязан компенсировать такой ущерб Заказчику в полном объеме наосновании выставленного счета.

7.3.

В случае выявленияненадлежащих/необоснованных указаний Исполнителя по выполнениюработ подрядчиком, а также в случае причинения ущерба Заказчику врезультате ненадлежащих указаний Исполнителя либо вследствиенекачественно выполненных скрытых работ, в приемке которыхучаствовал Исполнитель, во всех указанных случаях исполнительвыплачивает Заказчику штраф в размере ежемесячной стоимости услугИсполнителя.

7.4. Заказчик не несетникакой ответственности перед Исполнителем за упущенную выгоду инесет ответственность за реальный доказанный суммарный ущерб впределах ___________ (____________) рублей.

7.5. Стороны по меревыявления фактов нарушения условий настоящего договора направляютуведомление о начислении штрафа или пени. Уведомление будетсчитаться направленным надлежащим образом, если оно послано либозаказным письмом. Виновная сторона обязана уплатить другой сторонештраф/пени путем перечисления денежных средств на расчетный счет непозднее 3 (трех) банковских дней с момента полученияуведомления.

7.6. Пени и штрафы,предусмотренные настоящим договором, применяются только припредъявлении соответствующей письменной претензии (о примененииштрафных санкций). При отсутствии претензии пени и штрафы неначисляются и не выплачиваются. При предъявлении претензии оприменении штрафных санкций пени и штрафы начисляются с моментавозникновения обстоятельства, служащего основанием ответственности,и до момента устранения нарушения.

7.7. Все споры иразногласия по настоящему Договору стороны будут стремиться решатьпутем переговоров, а при недостижении соглашения – в претензионномпорядке. Претензия рассматривается получившей ее стороной в течение30-ти дней, если в указанный срок будет получено возражение отдругой стороны, то сторона, возражающая на претензию или другаясторона инициируют созыв Комиссии по урегулированию спора попретензии. Комиссия должна быть созвана в течение 10 дней. Комиссияпо урегулированию спора из представителей сторон должна рассмотретьпретензию и возражения на нее с представленными обоснованиями всрок не более 30-ти дней. Решения комиссии оформляются протоколом.При необходимости представители комиссии могут запрашиватьдополнительные документы от сторон для разрешения спора ипривлекать для разрешения спора независимых экспертов. При этом,сторона обязана предоставить запрошенные Комиссией документы. Вслучае запроса дополнительных документов или привлечения экспертовсрок рассмотрения претензии в комиссии продлевается на время,установленное в протоколе комиссии.

7.8. В случае, если спорыи разногласия не могут быть решены в претензионном порядкеКомиссией по урегулированию спора, они подлежат разрешению вАрбитражном суде по месту нахождения ответчика.

8.Форс-мажорные обстоятельства

8.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полноенеисполнение обязательств по договору, если невозможностьвыполнения ими условий Договора наступила в силу форс-мажорныхобстоятельств (непреодолимой силы), находящихся вне контролясторон, могущих воспрепятствовать его исполнению, в том числе:стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, ураганы, пожары,техногенные катастрофы, эпидемии, военные действия, забастовки,законодательные акты Федерального Собрания РФ и постановленияПравительства РФ, ограничивающие или делающие невозможнымисполнение договорных обязательств;

8.2. Сторона, для которойнаступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в трехдневный срокуведомить другую сторону о таком наступлении. Впоследствиинаступление форс-мажорных обстоятельств должно быть доказано вустановленном законодательством порядке.

9.Прочие условия

9.1.Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью иимеют обязательную юридическую силу при условии, если они оформленыв письменном виде и подписаны уполномоченными представителямиСторон. Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляютсядополнительными соглашениями между сторонами.

9.

2. Об изменении адресови банковских реквизитов Стороны письменно извещают друг друга в10-тидневный срок с момента их изменения.

9.3. Настоящий договорможет быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.

9.4. Настоящий Договорсоставлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,- по одному для каждой из сторон.

10.Приложения

ПриложениеN 1. Список специалистов осуществляющих авторский надзор.

Приложение N 2.

Переченьосновных работ, ответственных конструкций, скрываемых последующимиработами и конструкциями, в освидетельствовании которых принимаютучастие представители авторского надзора.

Приложение N 3.План-график осуществления работ.

Приложение N 4.

Формарегистрационного листа посещения объекта.

Приложение N 5.Переченьподрядных организаций.

Приложение N 6. Формаучетного листа отступлений от проектно-сметной документации.

Источник: http://docs.cntd.ru/document/677011188

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.